隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
建設工程合同的管轄篇一
住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人：_________________黃__________執(zhí)行董事
被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號：_____________
住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告)：_________________乙公司
住所地：_________________成都市__________巷__________號
法定代表人：_________________劉__________總經(jīng)理
上訴請求：_________________
1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現(xiàn)提起上訴。
上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據(jù)不足，認定錯誤。其理由有三：_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。
年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯(lián)。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據(jù)，不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據(jù)的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協(xié)議，又沒有結算書依據(jù)，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內(nèi)容。同時，既沒有發(fā)包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經(jīng)理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發(fā)生在建設發(fā)包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質(zhì)需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據(jù)。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據(jù)，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外?！憋@然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據(jù)足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù)，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據(jù)復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據(jù)，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人：_________________甲公司
年_____月_____日
建設工程合同的管轄篇二
上訴人(原審被告)內(nèi)黃__________燃氣有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，職務經(jīng)理。
被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現(xiàn)依法提起上訴。
上訴請求：
請求依法撤銷原判，發(fā)回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內(nèi)黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由：
原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據(jù)。
首先，原判認定內(nèi)_______燃氣有限公司_______項目部是內(nèi)_______燃氣有限公司是錯誤的。
內(nèi)_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業(yè)，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協(xié)議”無事實根據(jù)。上訴人認為，內(nèi)_______燃氣有限公司與內(nèi)_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括_______開展有天然氣安裝工程業(yè)務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質(zhì)的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內(nèi)_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內(nèi)部合作協(xié)議與上訴人無關，原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為，本案應當舉證證明內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據(jù)民事訴訟法第64條規(guī)定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內(nèi)部合作協(xié)議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據(jù)。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當?shù)玫劫r償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質(zhì)的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現(xiàn)原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規(guī)定。
總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據(jù)。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人：_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
建設工程合同的管轄篇三
建設工程合同（一）
發(fā)包方（甲方）：________________________________
地址：____________郵碼____________電話____________
法定代表人：____________職務____________
承包方（乙方）：________________________________
地址：____________郵碼____________電話____________
法定代表人：____________職務____________
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。
第一條工程項目
一、工程名稱：________________
二、工程地點：________________
三、工程編號：________________
四、工程范圍和內(nèi)容：全部工程建筑面積________平方米。（各單項工程詳見工程項目一覽表）
五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。（各單項工程詳見工程項目一覽表）
第二條工程期限
一、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經(jīng)雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：
全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。（各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表）
二、施工前各項準備工作，雙方應根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定，分別負責按時完成。
三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協(xié)商，簽訂協(xié)議，并報有關部門備案。
1.由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者；
2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續(xù)施工者；
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。
第三條物資供應
一、全部工程所需的物資按下列第項供應方式辦理：
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品，均由甲方負責采購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
2.統(tǒng)配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調(diào)劑合用，特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產(chǎn)品，由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應。
3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方采購供應到現(xiàn)場或指定的加工地點。
4.其他方式：
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進場期限，詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗（甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協(xié)議）。
四、工程所需材料，如因供應部門規(guī)格、品種或材質(zhì)不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，并由三方簽訂協(xié)議后實行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費，應按現(xiàn)行規(guī)定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證；如無合格證明，必須經(jīng)供應方試驗合格后方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規(guī)格、質(zhì)量不符要求，經(jīng)雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。
第四條工程款結算
一、全部工程造價的結算方式。按下列第項規(guī)定辦理：
1.以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包干系數(shù)確定的包干造價結算，包干范圍以外的費用；另按有關規(guī)定付款。
3.按標準施工圖單方造價包干結算，包干范圍以外的費用，另按有關規(guī)定付款。
4.包工不包料工程，按預算定額規(guī)定的人工費結算。
5.招標的工程，按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法，按現(xiàn)行規(guī)定辦理（詳見附件）。
第五條施工與設計變更
一、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調(diào)遷等損失，應由責任方負擔：
1.施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內(nèi)與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后，方準施工。
2.在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規(guī)模時，應在施工前按審批程序重新報批，經(jīng)審查處審核工程預算，經(jīng)辦銀行審查投資后，并由甲乙雙方簽訂協(xié)議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。
3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
4.在施工中，如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經(jīng)過驗收作出記錄，方能繼續(xù)進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄，重大或復雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽工程驗收手續(xù)。如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協(xié)議所附的變更預算，應在施工前及時送經(jīng)辦銀行，做為結算工程款之依據(jù)。
第六條竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意后，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內(nèi)，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收后的工程發(fā)生損失，應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續(xù)，作為該單位竣工工程驗收之依據(jù)。
四、在進行竣工工程驗收中，如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合規(guī)定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方議定的措施和期限內(nèi)完成。經(jīng)驗收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經(jīng)雙方研究同意，可做減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、技師檢驗標準及施工圖為依據(jù)。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件：
1.增減變更文件和其他洽商記錄；
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；
3.工程竣工后，應繪制竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收后，屬于民用建設項目應于竣工驗收后15天內(nèi)，屬于工業(yè)建設項目，應于竣工驗收后30天內(nèi)，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后，民用建設15天內(nèi)，工業(yè)建設20天內(nèi)審查完畢，如到期未提出異議，由經(jīng)辦銀行審定撥款。
八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質(zhì)量負責保修一年，采暖工程保修第一個采暖期內(nèi)。在保修期內(nèi)，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故，乙方應負責無償修理。（屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規(guī)定辦理）
九、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由甲方承擔責任。
第七條違約責任和仲裁
一、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，（以竣工驗收合格日期計算）每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金；屬于包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據(jù)有關政策的規(guī)定，另行協(xié)議。
四、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設委員會或雙方上級業(yè)務主管部門，進行調(diào)解；解決不了的，可選擇下述第項處理：（1）向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁，（2）直接向人民法院起訴。
第八條附則
一、預算審查手續(xù)，由建設單位將建筑安裝工程承包合同（附施工圖預算）送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進行鑒證。
二、在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同（工程協(xié)議書），可做為本合同之附件。
三、招標工程，按《××市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
四、雙方商定的其他事項：
第九條合同附件
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。（合同正本有此附件）
三、施工圖預算。（合同正本及建設銀行有此附件）
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協(xié)議：
六、有關補充合同：
第十條合同份數(shù)及有效期
一、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，并分別報送雙方業(yè)務主管部門副本一份。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
建設單位（發(fā)包方）：____________________
工程負責人：____________________________
____年____月____日
建工單位（承包方）：____________________
工程負責人：____________________________
____年____月____日
建設工程合同（二）
委任單位：____________
施工單位：____________
就____________裝飾工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：___________________________
二、工程地點：________________________
三、工程項目內(nèi)容：________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造價為人民幣：____________________________________
六、付款方式
1.合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程量結算）
七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4.乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，遵守施工技術規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質(zhì)量
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質(zhì)量評定驗收標準。
2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由乙方承擔。
3.由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負責。
4.裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗收
由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲。乙方發(fā)生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位（蓋章）：________
代表人：__________________
乙方單位（蓋章）：________
代表人：__________________
日期：____________________
簽訂合同地點：____________
承包工程合同
土方工程合同
保溫工程合同協(xié)議書
建設工程合同的管轄篇四
甲方(建設單位)：__________________________
乙方(施工單位)：__________________________
甲乙雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》、《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，經(jīng)雙方協(xié)商一致，對____________________(工程全稱)簽訂工程質(zhì)量合同書。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程保修責任。
質(zhì)量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程、有防水要求的廚、衛(wèi)生間和外墻的防滲漏，供熱與供冷系統(tǒng)，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容，雙方約定如下：
乙方負責施工的所有工程項目，如出現(xiàn)施工質(zhì)量缺陷或施工質(zhì)量隱患，乙方必須履行保修義務，特別是出現(xiàn)以下情形(不在乙方承包范圍的項目除外)時：
1、樓地面、屋面、墻面滲漏水;
2、煙道、排氣孔道、風道和設備管道等管道不通或泄漏;
3、樓地面沉陷、空鼓、開裂、起沙;
4、內(nèi)外墻及頂棚抹灰、油漆等裝飾面及結合層開裂、脫落，或墻面起堿脫皮;
5、門窗變形、門窗五金配件及門鎖損壞、開啟關閉不靈或縫隙超過規(guī)范及滲漏水等。
6、廚房、衛(wèi)生間地面泛水倒坡積水;陽臺、露臺、走廊、屋面倒坡積水;
7、廚房、衛(wèi)生間等有防水要求的部位滲漏水;
8、室內(nèi)外上下水管道及其他管道滲漏水、堵塞;
9、強弱電系統(tǒng)不能正常使用，電氣設備及開關、插座故障，線路漏電、短路;
10、鋼筋砼、磚石砌體結構及其他承重結構出現(xiàn)變形裂縫;
11、施工產(chǎn)生的其他質(zhì)量缺陷。
二、質(zhì)量保修期
雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》有關規(guī)定，約定本工程的最低質(zhì)量保修期如下：
1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5年;
3、裝修工程2年;
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;
5、住宅小區(qū)的給排水設施、道路等配套工程為2年;
6、其他項目保修期約定如下：其他項目的保修期為2年。
質(zhì)量保修期自如下規(guī)定日期起計算：
1、質(zhì)量保修期限在工程取得竣工驗收備案證明、乙方將竣工檔案、竣工工程全部移交給甲方的次日起算(以雙方的交接記錄為依據(jù));
2、若工程移交給甲方時還存在質(zhì)量問題且乙方選擇自行進行整改時，則該工程的質(zhì)量保修期自全部質(zhì)量問題整改合格的次日算起(以包括甲方在內(nèi)的有關方簽署的驗收合格書面文件為依據(jù));若乙方書面委托甲方整改、維修并同意所需費用按市場行情進行結算、從乙方預留于甲方的質(zhì)量保修金中支付時，則以甲方同意接受乙方委托并代為整改、維修后，經(jīng)甲方及監(jiān)理單位共同簽署驗收合格書面文件次日起算。
三、質(zhì)量保修責任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，乙方應當在接到保修通知之日起按本保修書第五條規(guī)定立即派人保修，并在保修書第六條保修時限要求的時間內(nèi)完成保修。乙方不在約定時限內(nèi)派人保修的，甲方可以委托他人維修，維修費用從預留于甲方的質(zhì)量保修金中抵扣。
2、發(fā)生緊急搶修事故的，乙方接到事故通知后，應立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結構安全的質(zhì)量問題，應當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案，乙方實施保修。
4、在保修期限內(nèi)，因乙方原因導致的工程質(zhì)量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財產(chǎn)損害的，乙方應承擔相應的經(jīng)濟與法律責任。如果房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失，
甲方有權向乙方追償。
5、因乙方未按有關規(guī)定和本合同約定及時履行保修義務而造成新的人身、財產(chǎn)損害，乙方應承擔相應的賠償責任。
6、非乙方原因造成的質(zhì)量缺陷，乙方在履行保修義務后，有權就所發(fā)生的費用向責任方追償。因設計方面的原因造成的，相關責任由設計單位承擔;因建筑材料、構配件和設備質(zhì)量不合格等原因造成的，如屬乙方采購的，或由甲方采購而乙方不按規(guī)定進行檢驗用于工程的，相關責任由乙方自負;如屬甲方采購，乙方曾提出質(zhì)量異議而甲方未經(jīng)鑒定合格堅持使用的，相關責任由甲方承擔。
7、在本保修書規(guī)定的各分部分項(除地基基礎、主體結構外)保修期限屆滿后，如因乙方未按國家有關規(guī)定、標準和設計要求施工或采購、使用不合格材料、構配件和設備所造成的質(zhì)量缺陷，導致影響該工程的使用功能或房屋使用年限的，乙方應承擔相應責任。
8、由于乙方原因造成的工程質(zhì)量缺陷致使甲方遭受房屋消費者退房或換房等損失的，乙方應賠償甲方的全部損失。
9、若因乙方原因造成業(yè)主索賠的，甲方同意乙方其指定的工程保修負責人作為代理人，在接到甲方電話通知后配合甲方與業(yè)主協(xié)商解決。因解決該索賠問題而由該工程保修負責人簽署的文件、協(xié)議對乙方具有法律效力，乙方同意承擔相應的法律后果。若乙方委托的工程保修負責人未按甲方的要求配合甲方進行協(xié)商處理的，則乙方同意委托甲方全權處理補償事宜，乙方與業(yè)主簽訂的補償協(xié)議書對乙方具有法律效力，其項下約定的補償金由乙方承擔，并授權甲方直接從乙方預留的質(zhì)量保修金中扣付。
四、質(zhì)量保修金的支付與返還
1、本工程雙方約定乙方向甲方支付工程總價款5%的工程質(zhì)量保修金，質(zhì)量保修金在辦理竣工結算時支付，且質(zhì)量保修金預留期間不計息。
2、自第二條規(guī)定的質(zhì)量保修期開始計算之日起滿二年時，甲方應將預留保修金余額返還乙方。
3、甲方在根據(jù)本條第2款規(guī)定的各保修期限滿后將預留的保修金返還承包人前，甲乙雙方應共同對該工程的質(zhì)量進行全面回訪，在確定無質(zhì)量缺陷后甲方才將保修金返還。
4、甲方在返還保修金時，有權將應由乙方承擔但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣，如保修金余額不足以抵扣，乙方須在接到甲方書面通知后10日內(nèi)補償甲方，否則，每逾期一日，乙方應按應付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。
5、自本條規(guī)定的保修金返還之日起14日內(nèi)，乙方應憑相關證明文件到甲方處辦理保修金返還手續(xù)，因乙方原因逾期辦理的，保修金逾期返還期間不計利息。
五、保修程序
1、工程竣工前，乙方應將其指定的工程保修負責人姓名、聯(lián)系電話以書面形式通知甲方。如甲方在工程竣工時仍未收到乙方的通知，則乙方同意指定該工程項目經(jīng)理(聯(lián)系電話： )為保修負責人。
2、乙方指定的工程保修負責人的聯(lián)系電話應隨時保持暢通，如保修負責人或聯(lián)系電話發(fā)生變動，乙方應及時以書面形式通知甲方，有關變更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。當發(fā)生質(zhì)量投訴時，甲方可按乙方提供的聯(lián)系電話通知乙方指定的工程保修負責人，該保修負責人應于接到電話通知時起，24小時內(nèi)到甲方處領取《工程保修通知單》，該電話通知以甲方處留存的電話通知記錄為準。逾期未來領取，或電話通知時該保修負責人的聯(lián)系電話無法接通，為了避免各方損失擴大化，乙方同意由甲方另行委托其他施工維修，所發(fā)生的費用及代辦費按本條第3款規(guī)定從乙方預留于甲方處的質(zhì)量保修金中扣付。
3、乙方必須從甲方處領取《工程保修通知單》起24小時內(nèi)(經(jīng)發(fā)包人書面批準可以適當延長)與甲方、房屋所有人(或使用人)約定現(xiàn)場核查時間，并按時到場核查、完成維修(在本保修書第六條規(guī)定的保修是限內(nèi)完成);如發(fā)生涉及結構安全或嚴重影響使用功能的緊急搶修事故，乙方在接到保修通知后，應立即到達現(xiàn)場搶修。若乙方不遵循上述規(guī)定，甲方有權另聘其他施工單位進行維修，相關費用由乙方承擔，且甲方可按所發(fā)生費用額的50%向承包人收取代辦費。
如乙方拒不承擔上述費用，甲方有權從乙方預留于甲方處的保修金中直接抵扣。4、乙方領取《工程保修通知單》后應妥善保管，并在完成保修經(jīng)住戶簽名確認后作為已履行保修義務的依據(jù)立即交回甲方。否則，視為乙方未履行保修義務，甲方有權按照返修內(nèi)容估算返修費用及代辦費，并按本條第3款規(guī)定從乙方預留的質(zhì)量保修金中扣付;如乙方履行了保修義務而住戶無正當理由不在《工程保修通知單》上簽名確認，乙方應及時通知甲方，經(jīng)甲方簽字蓋章確認后，可認定為乙方已履行了保修義務。
5、經(jīng)甲方組織驗收合格，質(zhì)量保修問題方視為處理妥當。如經(jīng)驗收不合格，甲方有權另聘其他施工單位進行維修，有關維修費用的承擔按照本條第3款規(guī)定執(zhí)行。
6、若乙方未按上述規(guī)定履行保修義務而發(fā)生的維修費用，均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場行情價進行結算，按本條第3條款規(guī)定從乙方預留于甲方處的質(zhì)量保修金中抵扣。
六、保修時限(自乙方領取《工程保修通知單》之日算起)
1、樓地面、屋面、墻體滲漏水為5天;
2、樓地面坪沉陷、空鼓、開裂、起砂的為5天;
3、內(nèi)外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面及結合層開裂脫落或墻面起堿、脫皮的為3天;
4、煙道、排氣孔道、風道和設備管道不通或泄漏的為2天;
5、廁所、廚房陽臺、露臺、走廊、屋面等倒坡積水的為5天;
6、門窗變形，開啟關閉不靈或縫隙超過規(guī)范規(guī)定滲漏水及門窗五金配件及門鎖損壞的為2天;
7、室內(nèi)外上下水道及其它管道滲、漏水或堵塞的1天以內(nèi)必須完成，剩余的土建修復工作3天內(nèi)完成;
8、強弱電系統(tǒng)不能正常使用，電氣設備及開關、插座故障、線路漏電、短路的為1天。
以上時限均為住(用)戶配合為前提。如住(用)戶不予配合，乙方應及時告知甲方到場確認，未經(jīng)甲方確認的，均視為住戶已配合。
七、其他
1、甲方指定其“物業(yè)管理部”負責協(xié)調(diào)保修具體事宜。
2、本保修協(xié)議，經(jīng)甲乙雙方簽章后生效，未盡事宜由雙方另行簽訂補充條款進行約定。任何一方不得擅自變更解除本保修合同。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
法定代表人(簽字)：
年 月 日
建設工程合同的管轄篇五
承包方：(以下簡稱甲方)
發(fā)包方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建設工程勘測設計合同條例》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，甲方對十天高速公路建設標段的臨時施工用電，委托乙方進行勘測設計并施工。為明確雙方在勘測設計和施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條 工程項目
一 、 工程名稱：十天高速a-4標合同段施工用電工程
二、工程地點：石泉縣
三、承包范圍及規(guī)模：
承包范圍：十天高速a-4標合同段施工用電，35kv線路勘測設計施工(“t”接點至變壓器高壓樁頭)。
工程規(guī)模:架設35kv線路2106米，由35kv長曾線“t”接，安裝35kv/0.4kv變壓器1臺，總負荷為1600kv/a，低壓出現(xiàn)分散輻 射
五、合同價款：伍拾萬元整(￥77.922萬元)。
第二條 取費標準
1、 勘測設計費用計取標準：
定額按照《電力建設工程預算定額》第三冊電氣設備安裝和第四冊送電線路工程、第六冊調(diào)試工程(20xx年版)執(zhí)行，取費按照陜西省電力公司陜電基建(20xx)56號文件執(zhí)行。
第一條工程期限
一、 根據(jù)國家工期定額和使用需要，商定工程工期為20天(日歷天)，自20xx年4月22日開工至20xx年5月12日竣工驗收。
二、開工前3天，承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書。
三、如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方簽證后，工期相應順延：
1、按施工準備規(guī)定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工：
2 、凡發(fā)包方負責供應的材料、設備未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進度;
3、不屬包干系數(shù)范圍內(nèi)的重大變更，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;
4、未按合同規(guī)定撥付預付款而影響施工;
5、人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條 工程質(zhì)量
一、 本工程質(zhì)量要求達到： 合格
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布發(fā)的建設工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受發(fā)包方的監(jiān)督。
三、承包方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定：
1、由承包方提供的主要原材料、設備必須按有關規(guī)定提供質(zhì)量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;
2、由發(fā)包方提供的主要原材料、設備也必須有質(zhì)量合格證方可用于工程;
3、隱蔽工程必須經(jīng)發(fā)包方檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序;
4、承包方應該按質(zhì)量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質(zhì)量進行評定，并及時將單位工程質(zhì)量評定結果送發(fā)包方。單位工程結果完工時，應會同發(fā)包方進行中間驗收。
5、承包方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應及時報告發(fā)包方。一般質(zhì)量事故的處理結果應送發(fā)包方備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應經(jīng)設計單位、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設計建設單位簽證后實施;
第五條 建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理
一 、由發(fā)包方供應以下材料、設備(詳見附件);
二、除發(fā)包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;
三 、發(fā)包方供應 、承包方采購的材料、設備，必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質(zhì)量要求的，應按有關規(guī)定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。
第六條 工程價款的支付與結算
一、本合同簽訂后 七 日內(nèi)，發(fā)包方支付不少于合同總價的 50% 備料款，計人民幣 肆拾萬元整(￥ 40萬元)。工程進度款由發(fā)包方按照工程進度及時撥付。
二、工程完工驗收后，支付全部合同金額。
三、工程竣工后，承、 發(fā)包雙方及時辦理結算手續(xù)，工程結算款應在竣工后一周內(nèi)付清。
第七條 施工與設計變更
一 、發(fā)包方交付的設計圖紙 說明和有關技術資料，作為施工的有效依據(jù)，開工前由發(fā)包方組織設計交底和三方會審做出會審紀要，作為施工的補充依據(jù)，承、發(fā)包雙方均不擅自修改。
二、承包方在保證工程質(zhì)量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計，經(jīng)發(fā)包方或有關技術部門同意后采取實施，其節(jié)約的價值按國家規(guī)定分配。
第八條工程驗收
一、竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的《關于基礎建設項目竣工驗收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》和國務院有關部門制定的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據(jù)。
二 、工程竣工驗收后，發(fā)包方方可使用。在規(guī)定的保修期內(nèi)，凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應由承包方無償保修。
第九條 違約責任 承包方的責任：
一 、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負責無償修理或返修。
二、 工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，按合同中第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規(guī)定償付逾期違約金。
發(fā)包方的責任：
一 、青賠 、征地費用和變壓器土建由發(fā)包方負責。
二 、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
三、 工程中途停建、 緩建造成的返工、 應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、 窩工、 返工、 倒運、 人員和機械設備調(diào)遷、 材料和構件積壓的實際損失。
四 、工程未經(jīng)驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由此包方承擔責任。
五 、承包方驗收通知書送達 七 日后不進行驗收的，按有關規(guī)定償付逾期違約金。
第十條 糾紛解決辦法
執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由仲裁委員會仲裁。
第十一條 附則
一 、本合同一式 四 份，合同附件 四 份，合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。發(fā)包方執(zhí)兩份，承包方執(zhí)四份。
二 、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同用章即生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。
三 、本合同簽訂后，承 發(fā)包雙方如需要提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程合同的管轄篇六
合同編號：____________
貸款方：_____________
借款方：_____________
根據(jù)國家規(guī)定，借款方為進行基本建設所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放，為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條?借款用途________________________________________________________________。
第二條?借款金額
借款方向貸款方借款人民幣(大寫)_____元，預計用款為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。
第三條?借款利率
自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復利，在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為___%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率?%。
第四條?借款期限
借款方保證從____年_____月起至____年_____月止，用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預定為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請代借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂下列合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條?貸款方保證按照合同規(guī)定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條?貸款方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統(tǒng)計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應按規(guī)定減收利息。
第八條?凡因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，由各方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，應提交華南國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會按照金融爭議仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。
第九條本合同條款以外事項，雙方遵照《民法典》的有關規(guī)定辦理。本合同經(jīng)過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式?份，雙方各執(zhí)?份。
借款方：_____(蓋章)
授權簽字人：_____(蓋章)
地址：_________
貸款方：_____(蓋章)
授權簽字人：_____(簽章)
地址：_________
簽約日期：_______?簽約地點：_______
建設工程合同的管轄篇七
甲方__________
乙方__________
甲方_________(以下簡稱_____商)，和乙方_________(以下簡稱分包商)，于________年____月____日在_________訂立本分包合同。鑒于_____商已同_________國______________大型電氣項目管理局(以下簡稱業(yè)主)，就在_________國的__________號工程項目的設計，運輸和施工簽訂了合同。鑒于分包商愿按該合同實施土建和安裝工程而報了價，鑒于_____商已接受分包商的報價，依據(jù)分包商________年____月____日，_______號文件及其所附的報價表(注)，現(xiàn)雙方達成協(xié)議如下：
一、下列文件應是本分包協(xié)議的一個組成部分
1.電氣、機械及技術操作的合同通用條款(________年第一版)。
2.合同的特殊條款。
3._________工程項目的技術規(guī)范。
4.工作范圍和技術要求。
5.土建和安裝工程分包合同的報價表。
二、定義
1.“_____商”：系指甲方_____________________________________________。
2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________將工程的任何部分轉包給別的任何專業(yè)公司或機構。
3.“_____商的工程師”：系指由商指派的監(jiān)督分包商工作的人員。
4.“分包”：系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規(guī)定而要執(zhí)行的工作。
三、工作范圍本工程包括在_________國境內(nèi)，根據(jù)業(yè)主的技術規(guī)定，建設_________工程項目，如圖所示。
1.提供所有工程的監(jiān)督人員，熟練和非熟練工人，提供運輸、測繪工具及設備，挖掘及鉆孔機械，吊車，以用于塔架安裝和絕緣箍，地線配件，拉力條的安裝以及導線掛垂和拉直等工作。
2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋，并運送到工地。
3.為所有熟練和非熟練工人及行政人員提供住宿、膳食、供水、衛(wèi)生設備、交通費用和社會保險。
4.運送由商提供的材料：商在bb庫房中的塔架、導線、絕緣材料、五金構件、接地材料，包括從商在bb的庫房到施工現(xiàn)場的運輸，并負責卸車和保管。
5.分包商應按商提供的縱斷面圖和測繪圖確定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置，分包商應測量檢驗，以保證塔架的位置和線位方向符合合同技術規(guī)范的要求，并在取得商批準后，應對測繪圖作相應的更改或修正。
四、符合技術規(guī)范要求熟悉業(yè)主技術規(guī)范的分包商，應按照業(yè)主的要求，并承擔屬于分包工程范圍內(nèi)的與分包商有關的全部責任。
五、勞動力分包商應：
1.自始至終提供足夠數(shù)量的工人，以滿足_____商工程師在工程進度方面的要求。
2.在工作時間、節(jié)假日方面，應遵守當?shù)胤伞⒁?guī)定和風俗習慣。
3.支付工資并服從當?shù)仃P于對工人報酬的一切規(guī)定。
4.為其雇員提供住宿及膳食。
5.向_____商和_________國主管部門提供他們所需的有關其雇員的一切情況。
6.對與本分包工程有關的各種性質(zhì)的索賠或風險，自費為其雇員和工人提供保險費及工人補償。
六、法定責任分包商應對下列事項承擔責任：
1.遵守_________國關于所得稅的規(guī)定。如果其雇員中有人對雇主給他們的報酬不付個人所得稅，分包商也應對此完全負責。
2.根據(jù)_________國的法律，為其雇員支付各種國家安全捐款。
3.分包商應服從所有適用于本分包工程范圍內(nèi)的_________國的法律、地方法及規(guī)定。
七、與業(yè)主談判除_____商的工程師授權外，分包商任何時候均不能與業(yè)主接觸或談判。
八、維修保證期分包商將從接收補步驗收證書之日起12個月內(nèi)擔保所有工程，不會由于其雇員的工藝低劣或因其提供的材料質(zhì)量差而發(fā)生事故。
九、意外事故或損失的責任在工程移交之前，分包商應保障商不承擔各種人身傷亡或財產(chǎn)(非工程部分的財產(chǎn))損失的責任，并保障_____商不承擔屬于分包商和其雇員所引起的訴訟、控告、索賠要求訴訟費、指控和其他費用的責任。
十、保險
1.工程保險：_____商應按合同一般條款的規(guī)定，自費對永久和臨時性工程、施工機械及設備進行保險，這應包括分包工程在內(nèi)
2.第三方保險：包括分包商在內(nèi)的第三方保險，將由商承擔，而分包商不付任何費用。
3.工人補償：分包商應自費負責其工人的保險，包括與分包工程有關的各種性質(zhì)的索賠。
4.對以_____商名義的保險單中的索賠補償?shù)拇_定，分包商應在3天內(nèi)備齊各種有效的證單。不能由第三方和工程保險償付的各種損失和費用，分包商應對此承擔責任。所有扣減款額應記在分包商的帳上。對屬于分包商自己的，或租借_____商的或租給_____商的全部機動車輛運輸設備和工具，如未計入_____商的保險單，分包商應自費保險。
十一、運輸分包商應提供該分包工程施工及運送其人員往返工地所需要的全部運輸車輛。
十二、工具及設備該分包工程施工和維修所需的全部工具，包括拉力設備、撥具、張緊裝置、操作線、傳動滑車等、分包商應自費提供。分包商應遵守_________國有關各種工具、設備、機械及運輸工具方面的所有法律和海關規(guī)定，并支付由此產(chǎn)生的全部費用。一俟該分包工程竣工，分包商就應負責把上述全部設備和工具撤出_________國。
十三、_____商材料的交付_____商應負責交付材料，包括塔架、塔架附件、導線、絕緣裝置、絕緣體及導線配件、接地棒及接地線等。分包商應在_____商的倉庫提取材料，將材料裝車，運送到施工現(xiàn)場并卸車，費用自行承擔，按雙方同意的工程進度計劃，對分包商各項工作所需要的材料，至少要在該項工作開始前一周為分包商備好。如果商未能按上述要求把材料交付給分包商，_____商應準許分包商一個相應的延長期
十四、材料的有效利用分包商應注意該分包工程所需要材料，如水泥、鋼筋、燃料、潤滑劑等，在_________國市場可能會出現(xiàn)供應短缺的情況時，分包商應自費安排從其他國家獲得這些材料，從而保證該分包工程不間斷地進行。
十五、分包工程量在該分包工程價格表中所列的工程量只是大約數(shù)，變化范圍在177;_________%之內(nèi)，則單價不作任何變化。如果變化值超過_____;_________%，應按_____合同一般條款中第_________條規(guī)定處理。
十六、分包商的宿舍區(qū)_____商應取得由業(yè)主寫給市政府有關部門的介紹信，為分包商選定建立其宿舍區(qū)的場地。函件所花費用和有關宿舍區(qū)的一切費用均由分包商承擔。
十七、_____商的監(jiān)督_____商將指定一位或幾位工程師監(jiān)督該項分包工程，分包商的人員應對其承擔義務。
十八、許可證和執(zhí)照_____商應幫助分包商獲得分包商雇員所需的入境簽證、居住證和勞動證、該分包工程所需的施工材料和設備進口許可證，以及生活用房和物資進口許可證，要獲取由業(yè)主寫給_________國有關當局的證明信。辦理這些函件所花的費用以及由此產(chǎn)生的一切開支均應由分包商承擔。
十九、竣工及懲罰根據(jù)雙方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表，只要分包商能及時得到材料，分包商就應按下列規(guī)定日期完成各分項工程的施工。(各分項工程的竣工日期略)如果由于分包商的錯誤或疏忽，未能按上述日期完成該分包工程，分包商同意每延誤一天，就向_____商支付拖延分項工程的分包合同價的_________%，作為罰金或違約罰款金，罰金或違約罰款金最高限額不得超過分包合同總價的_________%。
二十、分包商的過錯如果_____商認為分包商未能認真或迅速地進行施工，或沒有準確地按合同施工，或忽視_____商工程師所發(fā)布的與工程有關的各種合理的書面指示，或違反合同規(guī)定，_____商可以向分包商發(fā)出書面通知，要求其改正失職、疏忽及違約行為。如果分包商在合理期限內(nèi)，未能執(zhí)行通知的要求，在此情況下，_____商將有權雇用其他人并立即對被忽略部分的工程進行施工。另一種方法是在不損害_____商其他正常權利的情況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，_____商可隨時自由使用分包商的一切設備(已在工地與工程有況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，_____商可隨時自由使用分包商的一切設備(已在工地與工程有關的)，并對設備正常磨損不承擔任何責任，亦不考慮分包商對這些設備所擁有的任何權利。此外，對按分包合同規(guī)定應屬分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，_____商有權保留并要求不付，或根據(jù)已完工程的具體情況而定按前所述，完成這項工程或實施其中的一部分，費用如超過應屬分包商的余款，那么分包商應承擔這部分超過的款項
二十一、進度報告分包商應按_____商同意的格式，呈送每周和每月的進度報表。
二十二、廠商證明書和試驗報告分包商應呈送用于該分包工程的水泥、鋼筋、砂、礫石以及任何其他材料的廠商證明及試驗報告，并取得_____商對此批準?；炷猎噳K的報告單應同地基工程付款申請單一起呈送。所有試驗及試驗報告書應符合有關標準規(guī)范的要求。
二十三、支付條款_____商應按如下規(guī)定向分包商付款
1.預付款，其金額為分包合同價總額的_________%，自分包商提交由_________銀行開具的等值銀行預付款保函之日起15天內(nèi)，付給分包商;保函有效期為_________個月。
2.每月完成的并經(jīng)業(yè)主驗收的工程占分包合同價的_________%。
3.分段工程占分包合同價的_________%;憑暫時驗收證書。
4.分段工程占分包價的_________%;憑最終驗收證書。按_____合同規(guī)定，只有工程經(jīng)業(yè)主在四周內(nèi)驗收后，上述1、2及4條規(guī)定的付款，自收到分包商發(fā)票之日起五周內(nèi)，才能付給分包商應付給分包商的款額按下列百分比支付：_________國的當?shù)刎泿牛篲________%;美元：_________%;用當?shù)刎泿胖Ц兜牟糠衷赺________國付款，用美元支付的部分，通過電匯付給分包商在_________銀行_________帳號，匯費應由商負擔。預付款將用美元支付，預付款中超過_________%的美元數(shù)額應從前三次的進度付款中按比例扣除。
二十四、驗收工程所有工程都應符合業(yè)主的要求，如相應的規(guī)范和在現(xiàn)場協(xié)商中作出的決定，總的原則應該是商工程師對工程質(zhì)量所作的決定是最終的，但一旦發(fā)生爭議，則業(yè)主代表的決定應為主導意見。
二十五、稅捐分包商應對所有與該分包工程有關的稅捐的付款承擔責任，包括但不限于所得稅稅款。
二十六、履約保函在分包合同簽訂后15天內(nèi)，分包商應根據(jù)所附的保函格式，提交一份_________銀行開具的無條件履約保函，額度相當于分包合同價的_________%，有效期為_________個月，自本分包合同簽訂之日起。
二十七、第_________號法律(_________國對承包工程的特定法律)_____商受_________國_________號法律保護，并享有第______條，______條款所規(guī)定的免稅權，這些免稅權也適用于分包商。
二十八、爭議的解決_________________________________________________________________。
二十九、文件和圖紙在收到最終付款之時，或在此之前，分包商應向_____商退還所有_____商向其提供的文件、圖紙和技術規(guī)范。此處所述的任何文件分包商都不能用于除本協(xié)議目的以外的其他任何目的;同時分包商亦不能泄露或使用由_____商或業(yè)主所提供的文件中的任何資料。涉及本協(xié)議目的的除外
甲方:_______
乙方：_______
日期：_______
建設工程合同的管轄篇八
甲方：_______________
乙方：_______________
為使_______________項目在濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，根據(jù)國家及地方有關法律、法規(guī)，雙方本著平等、自愿、有償?shù)脑瓌t，訂立本協(xié)議。
一、土地問題
1、土地位置及出讓方式
甲方同意本項目進入濟南出口加工區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。初步確定項目建設地點位于占地約畝。其中獨自使用面積畝，代征道路面積畝，確切位置坐標四至和土地面積待甲方規(guī)劃土地建設管理部門實測后確認。甲方將國有土地使用權以有償出讓方式提供給乙方。
2、土地價格
為體現(xiàn)對本項目的支持，甲方初步確定以萬元人民幣/畝的優(yōu)惠價格，將項目所需該宗土地的使用權出讓給乙方，出讓金總額為萬元人民幣。該宗土地征用成本與出讓值差額計萬元，由高新區(qū)參照項目單位納稅中高新區(qū)財政收益部分給予相同額度的扶持。
3、付款方式
高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃土地建設管理部門與乙方簽訂正式土地使用權出讓合同。乙方在該合同簽訂后十五日內(nèi)，一次性向甲方付清土地使用權出讓金。甲方收到全部土地使用權出讓金后，按國家有關規(guī)定，盡快辦妥國有土地使用證等有關手續(xù)。
二、工程建設
1、開工條件
按照乙方建設規(guī)劃要求，甲方承諾于_____年_____月_____日前，保證本期用地具備上水、污水、雨水、熱力、寬帶網(wǎng)、公用天線、通電、通信、通路和場平即"九通一平"的基本建設條件，確保乙方順利進暢否則承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
甲方積極協(xié)助乙方辦理有關建設手續(xù)。乙方則負責按規(guī)定時間、額度繳納有關費用。
2、工程進度
乙方必須在_____年_____月_____日前進場開公建設，并嚴格按照施工進度計劃投入資金進行建設，保證建設進度。
3竣工時間
乙方必須在_____年_____月_____日前竣工，延期竣工時應于原定竣工日期前三十日以上時間內(nèi)，向甲方提出延期說明，取得甲方認可。
三、違約責任
1、如果乙方未按《土地使用權出讓合同》約定及時支付土地出讓金等其他應付款項，從滯納之日起，每日按應繳納費用的0.5‰繳納滯納金。逾期90日而未全部付清的，甲方有權解除協(xié)議，并可請求違約賠償。
2、乙方取得土地使用權后未按協(xié)議規(guī)定建設的，應交納已付土地出讓金5%的違約金;連續(xù)兩年不投資建設的，甲方有權按照國家有關規(guī)定收回土地使用權。
3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用權時，甲方應賠償乙方已付土地出讓金5%的違約金。
4、為避免國有資產(chǎn)流失，保證甲方對本項目的補貼在一定時間內(nèi)得到補償。自本項目正式投產(chǎn)起五年內(nèi)，乙方向高新區(qū)稅務機關繳納的各種稅金，低于乙方已報送給甲方的項目報告書中所承諾的相應稅種金額的50%時，乙方應賠償給甲方其稅金差額。即：乙方在項目報告書中承諾的某一稅種具體金額_50%=乙方當年該稅種實際繳納金額。
四、其他
1、在履行本協(xié)議時，若發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方同意向濟南市仲裁委員會申請仲裁，沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。
2、任何一方對于因發(fā)生不可抗力且自身無過錯造成延誤不能履行本協(xié)議有關條款之規(guī)定義務時，該種不履行將不構成違約，但當事一方必須采取一切必要的補救措施以減少造成的損失。并在發(fā)生不可抗力三十日內(nèi)向另一方提交協(xié)議不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由報告，同時，提供有關部門出據(jù)的不可抗力證明。
3、本協(xié)議一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。份協(xié)議具有同等法律效力，經(jīng)甲、乙雙方法定代表人簽字蓋章生效。
4、本協(xié)議于_____年_____月_____日在中華人民共和國山東濟南市簽訂。
5、本協(xié)議有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
6、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行約定后作為本協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人：
法人住所地：
郵政編碼：
電話號碼：
乙方：
法定代表人：
法人住所地：
郵政編碼：
電話號碼：
建設工程合同的管轄篇九
一、基本建設借貸合同示范文本
借款人：____________________
貸款人：____________________
根據(jù)《_____》及有關規(guī)定，借款人為基本建設向貸款人申請貸款，經(jīng)貸款人審查同意發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同共同遵守。
第一條借款人向貸款人借款人民幣(大寫)_______萬元。用于______________。預計分年用款為;
_______年_______萬元;_______年_______萬元;
_______年_______萬元;_______年_______萬元;
_______年_______萬元;_______年_______萬元。
實際分年用款以國家批準的年度投資計劃和上級行下達的信貸計劃為準。
第二條借款人保證從_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。分年分次還款計劃為：
_______年_______萬元;_______年_______萬元;
_______年_______萬元;_______年_______萬元;
_______年_______萬元;_______年_______萬元。
第三條貸款利息：按年息_______%計算，按季計收并計算復利。借款人如不能按本合同規(guī)定的分年分次還款計劃歸還的部分作逾期處理，加收利息30%。在本合同有效期內(nèi)，如國家利率變動，本合同貸款利率亦作相應調(diào)整。
第四條歸還貸款的資金來源按國家有關規(guī)定雙方商定為：__________________________________________
借款人對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協(xié)議作為合同附件。
第五條貸款到期，借款人如不能按期償還，由擔保單位代為償還，擔保單位在接到貸款人還款通知三個月后仍未歸還，貸款人可直接從借款人或擔保單位的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產(chǎn)歸還貸款。
第六條因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第七條貸款人有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款人的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務活動、物資庫存等情況。借款人應提供有關的統(tǒng)計、會計報表及資料。
借款人如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款人有權收回部分貸款，并對違約使用部分按原定利率加息100%。
第八條本合同自簽章之日起生效，貸款本息全部清償后失效.
第九條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：
(一)提交___________________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條其他約定事項：_________________________________________________
第十一條本合同正本三份，借款人、貸款人、擔保單位各執(zhí)一份，副本_______份。
借款人：(簽章)_____________________法定代表人：______________________
__________年_________月_________日
貸款人：(簽章)_____________________法定代表人：______________________
__________年_________月_________日
擔保單位：(簽章)___________________法定代表人：______________________
__________年_________月_________日
二、借款合同的概述
借款合同的名片：是借款人向貸款人借款，到期返還借款并支付利息的合同。
1.當事人的權利義務
(1)貸款人按照約定可以檢查、監(jiān)督借款的使用情況。一方以欺詐、脅迫手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下所形成的借貸關系，應認定為無效。
(2)借款人還應當按照約定的期限返還借款。對借款期限沒有約定或者約定不明確時，當事人可以協(xié)議補充;不能達成補充協(xié)議的，借款人可以隨時返還，貸款人也可以催告借款人在合同期限內(nèi)返還。但借款人可以在還款期限屆滿之前向貸款人申請展期，貸款人同意的，可以展期。借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發(fā)放借款，提前收回借款或者解除合同。
2.借款利息的規(guī)定
(1)借款的利息不得預先在本金中扣除。利息預先在本金中扣除的，應當按照實際借款數(shù)額返還借款并計算利息。
(2)對支付利息的期限沒有約定或者約定不明確，當事人可以協(xié)議補
充;不能達成補充協(xié)議時，借款期間不滿1年的，應當在返還借款時一并支付;借款期間1年以上的，應當在每屆滿1年時支付，剩余期間不滿1年的，應當在返還借款時一并支付。
(3)自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定或者約定不明確的，視為不支付利息;約定支付利息的，借款的利率不得違反國家有關限制借款利率的規(guī)定。
建設工程合同的管轄篇十
甲方：_________
乙方：_________
協(xié)議標的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標的。經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協(xié)議。本補充協(xié)議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。
1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內(nèi)飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。
2.乙方施工人員不得使用標的居室內(nèi)已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物。
4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內(nèi)的清潔和衛(wèi)生。
5.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內(nèi)施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。
6.有違反以上第一條1、2、3、4、5項，甲方經(jīng)過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。
7.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。
8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。
9.凡運抵甲方標的居室的合同規(guī)定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規(guī)定的品名、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、等級等驗收，由甲方認可簽字后方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施。
10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發(fā)票或者購物票據(jù))、環(huán)保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經(jīng)銷商核實材料的真實性，如果發(fā)現(xiàn)系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產(chǎn)品，并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據(jù)充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據(jù)具體情況適當降低要求賠償?shù)念~度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。
11.由于乙方提供材料質(zhì)量、規(guī)格等原因，造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質(zhì)量，規(guī)格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。
12.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質(zhì)量負責，并負責在裝修工程保修期內(nèi)進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質(zhì)量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任。
13.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質(zhì)量、等級、規(guī)格的材料，且必須經(jīng)過甲方的簽字同意。
14.甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當?shù)奈恢闷秸逊挪牧希⑼咨票９?，因未妥善保管造成材料變質(zhì)、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據(jù)甲方要求更換、補齊、賠償。
15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質(zhì)量出現(xiàn)爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。
16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。
17.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸_________215;_________)補交_________元的材料費，金額按實際工程量結算。
18.乙方必須在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。
19.進行施工工程前，乙方和其設計師應當就設計思路，工程要點對工長、工人進行培訓。20.開始施工后，乙方質(zhì)檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況，至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況，并作書面登記。乙方質(zhì)檢人
甲方：______
乙方：______
日期：______
建設工程合同的管轄篇十一
工程項目名稱：_________________
委托方：_________________
服務方：_________________
工程建設項目管理合同
建設單位：_________________
項目管理單位：_________________
根據(jù)國家及地方頒布的有關法律、法規(guī)及條例，結合工程的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方對第二條中所明確的工程項目進行全過程項目管理服務，并就具體事項達成如下一致協(xié)議。
第一條詞語定義
1.1業(yè)主：_________________在協(xié)議書中約定，具有項目發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.2項目管理單位：_________________在協(xié)議中約定的，具有工程建設項目管理相應資質(zhì)的和獨立法人資格的，接受業(yè)主單位委托的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.3項目經(jīng)理：_________________企業(yè)法定代表人在管理的建設工程項目管理中的具有相應資格的委托代理人。
1.4設計單位：_________________指發(fā)包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質(zhì)等級證書的單位。
1.5監(jiān)理單位：_________________指發(fā)包人委托的負責本工程監(jiān)理并取得相應工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
1.6代理單位：_________________指受發(fā)包人的合法委托，以發(fā)包人的名義代理實施項目或項目部分內(nèi)容發(fā)包工作，并具有相應資質(zhì)等級證書的單位。
1.7承包單位：_________________在協(xié)議書中約定，被項目發(fā)包人接受的具有工程項目施工承包主體資格的當事人或取得當事人資格的合法繼承人。
1.8造價咨詢單位：_________________指業(yè)主委托的負責本工程造價咨詢并取得相應工程造價咨詢資質(zhì)等級證書的單位。
1.9工程：_________________指業(yè)主和管理單位在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1.10項目管理酬金：_________________指管理單位為進行建設項目籌建、建設、聯(lián)合試運轉、驗收總結等工作發(fā)生的管理費用。
1.11工程前期：_________________指自工程立項起至工程設計完成止的階段。
1.12施工準備期：_________________自施工圖設計開始起至簽發(fā)開工令為止的階段。
1.13施工實施期：_________________自工程開工至按施工合同完成了項目全部任務為止的階段。
1.14竣工驗收期：_________________承包人按施工合同完成了項目全部任務，提出交工至發(fā)包人組織驗收通過為止的階段。
1.15造價咨詢：_________________指具有造價咨詢資質(zhì)的單位受發(fā)包方的委托對工程項目進行造價控制的活動。
1.16施工監(jiān)理：_________________指工程施工階段監(jiān)理單位對工程質(zhì)量、進度、投資、安全文明施工進行控制的監(jiān)理活動。
1.17管理期限：_________________協(xié)議書中約定的服務期限。
1.18開工日期：_________________指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.19竣工日期：_________________指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
1.20圖紙：_________________指發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括文字配套說明和有關資料)。
1.21合同關系：_________________指發(fā)包方和承包方通過合同(協(xié)議)來約定各自的權利和義務的平等關系。
1.22管理關系：_________________指管理單位按業(yè)主授予的權力對被管理單位實施的管理。
1.23施工場地：_________________指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體制定的供施工使用的任何其他場所。
1.24書面形式：_________________指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等或以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.25工程項目總投資：_________________指完成工程項目所發(fā)生的價款支出。主要包括土地費、設計費、勘察費、配套增容費、建安工程投資(包括設備)、二次精裝修費、工程預備費等。
1.26項目建設周期：_________________指從項目的立項至工程竣工驗收交付使用止的全部時間。
1.27竣工驗收：_________________指承包人按合同完成的項目全部任務，經(jīng)驗收合格，由發(fā)包人組織驗收的活動。
1.28竣工結算：_________________指承包方全部完成了協(xié)議書中約定的內(nèi)容，交工之后，向發(fā)包方進行的最終工程價款結算的活動。
1.29竣工決算：_________________指建設項目竣工后，由建設單位編制竣工決算報表和竣工財務情況說明書的活動。
1.30竣工備案：_________________建設單位自工程竣工驗收合格之日起15日內(nèi)依照有關法規(guī)向有關建設行政主管部門進行竣工驗收備案的活動。
1.31聯(lián)動試車：_________________指新建企業(yè)或新增加生產(chǎn)工藝過程的擴建企業(yè)在竣工驗收前，按照設計規(guī)定的工程質(zhì)量標準，進行整個車間的有負荷或無負荷聯(lián)合試運行。
1.32違約責任：_________________指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.33索賠：_________________指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經(jīng)濟補償?shù)囊蟆?/p>
1.34不可抗力：_________________指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.35小時或天：_________________本合同規(guī)定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規(guī)定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后天是休息日或者其他法定節(jié)假日的，以節(jié)假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
1.36審計：_________________由國家規(guī)定的審計所或部門免費對工程各項費用的合法性進行審核的活動。
1.37項目管理月報：_________________由項目管理單位按月向業(yè)主報告工程項目實施情況的報告。
1.39指定分包：_________________指由發(fā)包方指定單位分包部分工程內(nèi)容。
1.40竣工資料：_________________指在協(xié)議中約定或按國家有關規(guī)定，承包方應當提供的有關工程的資料(包括書面、電子、影像資料)。
1.41重大變更：_________________指業(yè)主或由于客觀原因改變工程的主要使用功能、建設地點、增減建設規(guī)模15%以上，分期或合并建設或提前或推遲3個月以上實施的行為。
1.42業(yè)主代表：_________________業(yè)主派出的授予處理工程項目建設相關事務的全權代表。
第二條組成本合同的文件
1、本項目管理合同;
2、附件：_________________項目管理的工作內(nèi)容和職責(若分列);
3、本合同實施過程中經(jīng)雙方協(xié)商一致的補充合同文件。
第三條工程概況
工程名稱：_________________
工程地點：_________________
建筑面積：_________________
項目建安總投資(暫)：_________________
第四條項目管理服務方式
本工程由甲方委托乙方并在甲方領導下實施項目管理，提供全過程建設管理和咨詢服務。
乙方派出由項目經(jīng)理、專業(yè)技術人員、管理工程師等組成的項目管理班子從對工程前期、施工階段、竣工驗收及交付使用諸階段，根據(jù)甲方確定的項目功能定位、建設標準、設計方案、投資規(guī)模等進行計劃、組織、控制和協(xié)調(diào)等管理和專業(yè)咨詢服務。
第五條項目管理的依據(jù)
1、項目管理合同文件;
2、與本工程建設有關的政府部門的批準文件;
3、與本工程有關的其它合同文件;
4、經(jīng)業(yè)主批準的項目管理計劃書;
5、與工程有關的工程建設法規(guī)、規(guī)范、驗收標準。
甲方(蓋章)? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??
法定代表人(簽章)? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??
乙方(簽章)? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??
年? ? ? ? ? ? ??月? ? ? ? ? ? ??日??
建設工程合同的管轄篇十二
服務方合同編號： 號
廣西住房和城鄉(xiāng)建設廳 制定
第一部分 協(xié)議書
委托方： (以下簡稱甲方)
服務方： (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方對其開發(fā)建設(承建)的______進行檢測，按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就___________質(zhì)量檢測事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地址：
建筑面積：
結構類型：
工程概算投資額或建筑安裝工程費： 萬元
工程檢測范圍 。
二、詞語限定
協(xié)議書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。
三、組成本合同的文件(查施工范本)
1. 中標通知書(如有);
2、投標函及其附錄(如有);
3. 專用合同條款及其附件;
4. 通用合同條款;
5、工程檢測與相關服務規(guī)范
6、已標價的工程量清單(如有)
7、圖紙
8. 附錄，即：
、本合同簽訂后，雙方依法簽訂的補充協(xié)議也是本合同文件的組成部分。
四、質(zhì)量要求
按國家、省、市現(xiàn)行規(guī)范、標準和委托單位的檢測內(nèi)容、完成時間進行檢測，嚴格按《建設工程質(zhì)量檢測管理辦法》規(guī)定執(zhí)行，對招標人委托的檢測項目進行客觀公正檢測，做到檢測數(shù)據(jù)完整、準確、真實、清楚。
五、檢測項目負責人
檢測項目負責人：
身份證號碼： 。
六、簽約合同價與合同價格形式
簽約合同總價為(大寫)： (此報價已包括了實施和完成本項目的檢測服務所需的檢測項目清單費、技術服務費、檢測修繕費、交通、通訊、保險、稅費和利潤)。
1、具體檢測內(nèi)容及抽檢數(shù)量，詳見招標文件;
2、合同價格形式為 總價包干 。
七、雙方承諾
1. 甲方向乙方承諾，按照本合同約定為乙方開展工程質(zhì)量檢測提供條件，并按本合同約定支付合同價款。
2. 乙方向甲方承諾：
(1)按照本合同約定提供工程質(zhì)量檢測報告與相關服務。
(2)按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程檢測工作，不轉包或違法分包。
3.甲方和乙方承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、合同訂立
1. 訂立時間： 年 月 日。
2. 訂立地點： 。
3、補充協(xié)議：合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
4、合同生效：本合同自 生效。
5、本合同一式 份，均具有同等法律效力，雙方各執(zhí) 份。
甲方： 乙方： (蓋章)
住所： 住所：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人或其授權 法定代表人或其授權
的代理人：(簽字) 的代理人：(簽字)
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
聯(lián)系人： 聯(lián)系人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
電子郵箱： 電子郵箱：
第二部分 通用條件
1. 定義與解釋
1.1 定義
除根據(jù)上下文另有其意義外，組成本合同的全部文件中的下列名詞和用語應具有本款所賦予的含義：
1.1.1 “工程”是指按照本合同約定實施工程質(zhì)量檢測與相關服務的建設工程。
1.1.2 “工程質(zhì)量檢測”是指建設工程質(zhì)量檢測機構接受委托，依照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和技術標準，對建設工程及其所使用的建筑材料、中間產(chǎn)品、設備、構配件的質(zhì)量安全、使用功能等進行測試的活動。
1.1.3 “相關服務”是指工程質(zhì)量檢測機構受委托方的委托 ，按照本合同約定，在勘察、設計、建造、保修、使用等階段提供的服務活動。
1.1.4 “正常工作”指本合同訂立時通用條件和專用條件中約定的乙方的工作。
1.1.5 “附加工作”是指本合同約定的正常工作以外乙方的工作。
1.1.6 “項目負責人”是指代表工程質(zhì)量檢測機構，全面負責履行本合同、主持項目工程質(zhì)量檢測工作的檢測人員。
1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同義務，甲方按照本合同約定給付乙方的金額。
1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作，甲方應給付乙方并在協(xié)議書中載明的簽約酬金額。
1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方應給付乙方的金額。
1.1.10 “一方”是指甲方或乙方;“雙方”是指甲方和乙方;“第三方”是指除甲方和乙方以外的有關方。
1.1.11 “書面形式”是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.1.12 “天”是指第一天零時至第二天零時的時間。
1.1.13“月”是指按公歷從一個月中任何一天開始的一個公歷月時間。
1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在訂立本合同時不可預見，在工程檢測過程中不可避免發(fā)生并不能克服的自然災害和社會性突發(fā)事件，如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰(zhàn)爭和專用條件約定的其他情形。
1.2 解釋
1.2.1本合同使用中文書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種及以上語言文字時，應以中文為準。
1.2.2 組成本合同的下列文件彼此應能相互解釋、互為說明。除專用條件另有約定外，本合同文件的解釋順序如下：
(1)協(xié)議書;
(2)中標通知書;
(3)專用條件及附錄a、附錄b;
(4)通用條件;
(5)投標文件。
雙方簽訂的補充協(xié)議與其他文件發(fā)生矛盾或歧義時，屬于同一類內(nèi)容的文件，應以最新簽署的為準。
2. 乙方義務
2.1 乙方的工作范圍和內(nèi)容
2.1.1 乙方工作范圍和內(nèi)容在專用條件中約定。
2.1.2相關服務的范圍和內(nèi)容在附錄a中約定。
2.2 工程質(zhì)量檢測與相關服務依據(jù)
2.2.1工程質(zhì)量檢測依據(jù)包括：
(1)適用的法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章;
(2)與工程有關的標準;
(3)工程設計及有關文件;
(4)本合同及委托方與第三方簽訂的與實施工程有關的其他合同。
雙方根據(jù)工程的行業(yè)和地域特點，在專用條件中具體約定工程質(zhì)量檢測依據(jù)。
2.2.2 相關服務依據(jù)在專用條件中約定。
2.3 項目組成員
2.3.1 乙方應組建滿足工作需要的項目組，配備必要的檢測設備。項目組的主要人員應具有相應的資格條件。
2.3.2本合同履行過程中，項目負責人及重要崗位檢測人員應保持相對穩(wěn)定，以保證工程質(zhì)量檢測工作正常進行。
2.3.3乙方可根據(jù)工程進展和工作需要調(diào)整項目組人員。乙方更換項目組人員時，應以相當資格與能力的人員替換，乙方更換項目組其他檢測人員，并通知委托方。
2.3.4 乙方應及時更換有下列情形之一的檢測人員：
(1)嚴重過失行為的;
(2)有違法行為不能履行職責的;
(3)涉嫌犯罪的;
(4)不能勝任崗位職責的;
(5)嚴重違反職業(yè)道德的;
(6)專用條件約定的其他情形。
2.3.5 甲方可要求乙方更換不能勝任本職工作的項目組工程質(zhì)量檢測人員。
2.4 履行職責
乙方應遵循職業(yè)道德準則和行為規(guī)范，嚴格按照法律法規(guī)、工程建設有關標準及本合同履行職責。
2.4.1 在工程質(zhì)量檢測與相關服務范圍內(nèi)，甲方提出的意見和要求，乙方應及時提出處置意見。
2.5 提交報告
乙方應按專用條件約定的種類、時間和份數(shù)向甲方提交工程質(zhì)量檢測與相關服務的報告。
2.6 文件資料
在本合同履行期內(nèi)，甲方應在現(xiàn)場保留工作所用的圖紙、報告及記錄等相關文件。工程竣工后，應當按照檔案管理規(guī)定將工程質(zhì)量檢測有關文件歸檔。
2.7 使用委托人的財產(chǎn)
乙方無償使用附錄b中由甲方派遣的人員和提供的房屋、場地、資料、設備。除專用條件另有約定外，甲方提供的房屋、設備屬于甲方的財產(chǎn)，乙方應妥善使用和保管，在本合同終止時將這些房屋、設備的清單提交甲方，并按專用條件約定的時間和方式移交。
3.甲方的義務
3.1 提供資料
甲方應按照附錄b約定，無償向乙方提供工程有關的資料。在本合同履行過程中，甲方應及時向乙方提供最新的與工程有關的資料。
3.2 提供工作條件
甲方應為乙方完成工程質(zhì)量檢測與相關服務提供必要的條件。
3.2.1 甲方應按照附錄b約定，派遣相應的人員，提供房屋、場地、設備，供乙方無償使用。
3.2.2 甲方應負責協(xié)調(diào)工程建設中所有外部關系，為乙方履行本合同提供必要的外部條件。
3.3 委托方代表
甲方應授權一名熟悉工程情況的代表，負責與乙方聯(lián)系。甲方應在雙方簽訂本合同后7天內(nèi)，將甲方代表的姓名和職責書面告知乙方。當甲方更換甲方代表時，應及時通知(含書面)乙方。
3.4答復
甲方應在專用條件約定的時間內(nèi)，對乙方以書面形式提交并要求作出決定的事宜，給予書面答復。逾期未答復的，視為委托人認可。
3.5 支付
甲方應按本合同約定，向乙方支付酬金。
4. 違約責任
4.1 乙方的違約責任
乙方未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。
4.1.1 因乙方違反本合同約定給委托方造成損失的，乙方應當賠償委托方損失。賠償金額的確定方法在專用條件中約定。乙方承擔部分賠償責任的，其承擔賠償金額由雙方協(xié)商確定。
4.1.2 乙方向甲方的索賠不成立時，乙方應賠償委托方由此發(fā)生的費用。
4.2 甲方的違約責任
甲方未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。
4.2.1 甲方違反本合同約定造成乙方損失的，甲方應予以賠償。
4.2.2 甲方向乙方的索賠不成立時，甲方應賠償乙方由此引起的費用。
4.2.3 甲方未能按期支付酬金超過28天，應按專用條件約定支付逾期付款利息。
4.3 除外責任
因非乙方的原因，且乙方無過錯，發(fā)生工程質(zhì)量事故、安全事故、工期延誤等造成的損失，乙方不承擔賠償責任。
因不可抗力導致本合同全部或部分不能履行時，雙方各自承擔其因此而造成的損失、損害。
5. 支付
5.1 支付貨幣
除專用條件另有約定外，酬金均以人民幣支付。涉及外幣支付的，所采用的貨幣種類、比例和匯率在專用條件中約定。
5.2 支付申請
乙方應在本合同約定的每次應付款時間的7天前，向甲方提交支付申請書。支付申請書應當說明當期應付款總額，并列出當期應支付的款項及其金額。
5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。
5.4 有爭議部分的付款
甲方對乙方提交的支付申請書有異議時，應當在收到甲方提交的支付申請書后7天內(nèi)，以書面形式向乙方發(fā)出異議通知。無異議部分的款項應按期支付，有異議部分的款項按第7條約定辦理。
6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止
6.1生效
除法律另有規(guī)定或者專用條件另有約定外，甲方和乙方的法定代表人或其授權代理人在協(xié)議書上簽字并蓋單位章后本合同生效。
6.2變更
6.2.1 任何一方提出變更請求時，雙方經(jīng)協(xié)商一致后可進行變更。
6.2.2變更估價原則
除專用合同條款另有約定外，變更估價按照本款約定處理：
(1)已標價工程量清單或預算書有相同項目的，按照相同項目單價認定;
(2)已標價工程量清單或預算書中無相同項目，但有類似項目的，參照類似項目的單價認定;
(3)變更導致實際完成的變更工程量與已標價工程量清單或預算書中列明的該項目工程量的變化幅度超過15%的，或已標價工程量清單或預算書中無相同項目及類似項目單價的，按照合理的成本與利潤構成的原則，由合同當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定變更工作的單價。
6.2.3除不可抗力外，因非乙方原因導致乙方履行合同期限延長、內(nèi)容增加時，乙方應當將此情況與可能產(chǎn)生的影響及時通知甲方。增加的檢測工作時間、工作內(nèi)容應視為附加工作。附加工作酬金的確定方法由雙方協(xié)商確定。
6.2.4合同生效后，如果實際情況發(fā)生變化使得乙方不能完成全部或部分工作時，乙方應立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢復服務的準備工作應為附加工作，附加工作酬金的確定方法由雙方協(xié)商確定。乙方用于恢復服務的準備時間不應超過28天。
6.2.5合同簽訂后，遇有與工程相關的法律法規(guī)、標準頒布或修訂的，雙方應遵照執(zhí)行。由此引起檢測與相關服務的數(shù)量、范圍、時間、酬金變化的，雙方應通過協(xié)商進行相應調(diào)整。
6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投資額或建筑安裝工程費、工程量增加時，正常工作酬金應作相應調(diào)整。調(diào)整方法由雙方協(xié)商確定。
6.2.7因工程規(guī)模、檢測范圍的變化導致乙方的正常工作量減少時，正常工作酬金應作相應調(diào)整。調(diào)整方法由雙方協(xié)商確定。
6.3 暫停與解除
除雙方協(xié)商一致可以解除本合同外，當一方無正當理由未履行本合同約定的義務時，另一方可以根據(jù)本合同約定暫停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期內(nèi)，由于雙方無法預見和控制的原因導致本合同全部或部分無法繼續(xù)履行或繼續(xù)履行已無意義，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同或乙方的部分義務。在解除之前，乙方應作出合理安排，使開支減至最小。
因解除本合同或解除乙方的部分義務導致乙方遭受的損失，除依法可以免除責任的情況外，應由甲方予以補償，補償金額由雙方協(xié)商確定。
解除本合同的協(xié)議必須采取書面形式，協(xié)議未達成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 當乙方無正當理由未履行本合同約定的義務時，甲方應通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天內(nèi)未收到乙方書面形式的合理解釋，則可在7天后發(fā)出解除本合同的通知，自通知到達乙方時本合同解除。甲方應將檢測與相關服務的酬金支付至限期改正通知到達乙方之日，但乙方應承擔第4.1款約定的責任。
6.3.3 乙方在專用條件5.3中約定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同約定應付的款項，可向甲方發(fā)出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方發(fā)出暫停工作的通知并可自行暫停全部或部分工作。暫停工作后14天內(nèi)乙方仍未獲得甲方應付酬金或甲方的合理答復，乙方可向甲方發(fā)出解除本合同的通知，自通知到達甲方時本合同解除。甲方應承擔第4.2.3款約定的責任。
6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行時，一方應立即通知另一方，可暫?；蚪獬竞贤?。
6.3.5 本合同解除后，本合同約定的有關結算、清理、爭議解決方式的條件仍然有效。
6.4 終止
以下條件全部滿足時，本合同即告終止：
(1)乙方完成本合同約定的全部工作;
(2)甲方與乙方結清并支付全部酬金。
7. 爭議解決
7.1協(xié)商
雙方應本著誠信原則協(xié)商解決彼此間的爭議。
7.2調(diào)解
如果雙方不能在14天內(nèi)或雙方商定的其他時間內(nèi)解決本合同爭議，可以將其提交給專用條件約定的或事后達成協(xié)議的調(diào)解人進行調(diào)解。
7.3仲裁或訴訟
雙方均有權不經(jīng)調(diào)解直接向專用條件約定的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。
8. 其他
8.1 外出考察費用
經(jīng)甲方同意，檢測人員外出考察發(fā)生的費用由甲方審核后支付。
8.2咨詢費用
經(jīng)甲方同意，根據(jù)工程需要由乙方組織的相關咨詢論證會以及聘請相關專家等發(fā)生的費用由甲方支付，支付時間在專用條件中約定。
8.3 守法誠信
乙方及其工作人員不得從與實施工程有關的第三方處獲得任何經(jīng)濟利益。
8.4 保密
雙方不得泄露對方申明的保密資料，亦不得泄露與實施工程有關的第三方所提供的保密資料，保密事項在專用條件中約定。
8.5 通知
本合同涉及的通知均應當采用書面形式，并在送達對方時生效，收件人應書面簽收。
8.6 著作權
乙方對其編制的文件擁有著作權。
乙方可單獨或與他人聯(lián)合出版有關檢測與相關服務的資料。除專用條件另有約定外，如果乙方在本合同履行期間及本合同終止后兩年內(nèi)出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料，應當征得甲方的同意。
第三部分 專用條件
1. 定義與解釋
1.2 解釋
1.2.1 本合同文件除使用中文外，還可用 / 。
1.2.2 約定本合同文件的解釋順序為： 按第一部分第三條順序 。
2. 乙方義務
2.1 工程質(zhì)量檢測的范圍和內(nèi)容
2.1.1 工程質(zhì)量檢測范圍如下第 項所述：
1、見證取樣檢測
水泥物理力學性能檢驗、鋼筋(含焊接與機械連接)力學性能檢驗、砂、石常規(guī)檢驗、混凝土檢驗、砂漿檢驗、簡易土工檢驗、混凝土摻加劑檢驗、防水卷材檢驗、預應力鋼絞線、錨夾具及組合件檢驗、瀝青檢驗、瀝青混合料檢驗、墻體材料(強度)檢驗、建筑裝飾材料技術性能檢驗等檢測項目。
2、節(jié)能檢測
擠塑板、燃燒性能、網(wǎng)格布、電線、中空玻璃、遮陽系數(shù)、建筑門窗、保溫砂漿、抗裂砂漿、墻體傳熱、外墻節(jié)能鉆心等檢測項目
3、地基基礎工程檢測
地基承載力靜載檢測、樁的承載力檢測、樁身完整性檢測、錨桿、錨索鎖定力檢測、靜力、動力觸探檢測等檢測項目。
4、主體結構工程現(xiàn)場檢測
混凝土強度檢測、砂漿強度檢測、砌體強度檢測、尺寸偏差、鋼筋保護層厚度檢測、混凝土構件結構性能檢測、后置埋件的力學性能檢測、變形觀測、建筑門窗檢測、結構粘結強度、錨栓和植筋檢測、結構裂縫檢測、混凝土缺陷檢測等檢測項目。
5、建筑幕墻工程檢測
建筑幕墻的氣密性、水密性、風壓變形性能、層間變位性能檢測、幕墻用型材強度檢測、型材的鍍(涂)層厚度檢測、硅酮結構膠相容性檢測、硅酮結構膠剝離粘結性檢測等檢測項目。
6、鋼結構工程檢測
鋼結構焊接質(zhì)量無損檢測、鋼結構防腐及防火涂裝檢測、鋼結構節(jié)點檢測、機械連接用緊固標準件及高強度螺栓力學性能檢測、鋼結構的變形檢測、鋼材、鋼鑄件力學性能檢測等檢測項目。
7、室內(nèi)環(huán)境檢測
室內(nèi)環(huán)境污染物、建筑材料、土壤中氡濃度等檢測項目。
8、建筑物附屬設備安裝工程檢測
建筑給水、排水及采暖工程(水壓試驗)、建筑電氣工程(絕緣電阻、接地電阻)、通風與空調(diào)工程等檢測項目。
2.1.2 工程質(zhì)量檢測工作內(nèi)容還包括： 。
(如乙方缺少某些特殊的分項工程的檢測資質(zhì)，允許乙方將此類分項工程的檢測服務分包給具有相應資質(zhì)的檢測機構進行檢測，費用由乙方自行承擔)
2.2 工程質(zhì)量檢測與相關服務依據(jù)
2.2.1 工程質(zhì)量檢測依據(jù)包括：
按國家、省、市現(xiàn)行規(guī)范、標準和委托單位的檢測內(nèi)容、完成時間進行檢測，嚴格按《建設工程質(zhì)量檢測管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
2.2.2 相關服務依據(jù)包括：
2.3檢測項目負責人
2.3.1 乙方檢測總負責人為：
各檢測項目組負責人為：
2.3.2 總負責人的職責：
檢測項目組負責人的職責：
2.3.3檢測總負責人和各檢測項目組如有變更，乙方應提前7天通知甲方，并征得甲方書面同意。通知中應當載明繼任人的資格、管理經(jīng)驗等資料。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續(xù)履行2.3.2項約定的職責。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自更換總負責人和項目組負責人。乙方擅自更換總負責人和項目組負責人的，應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。
2.3.4 甲方有權書面通知乙方更換其認為不稱職的檢測總負責人或檢測項目組負責人。通知中應當載明要求更換的理由。乙方應在接到更換通知后14天內(nèi)向甲方提出書面的改進報告。甲方收到報告后仍要求更換的，乙方應在接到第二次更換通知的28天內(nèi)進行更換，并將新任命的總負責人或檢測項目組負責人的資格、管理經(jīng)驗等資料書面通知甲方。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續(xù)履行2.3.2項約定的職責。乙方無正當理由拒絕更換總負責人或檢測項目組負責人的，應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。
2.5 提交報告
乙方應提交報告的種類、時間和份數(shù)：自接所對應的工程質(zhì)量檢測項目之日起 3-7 天(含出檢測報告的時間)，具體時間安排以對應工程項目監(jiān)理通知為準。份數(shù)4份。
2.7 使用甲方的財產(chǎn)
由甲方無償提供的房屋、場地、設備的所有權屬于： 無提供 。
乙方應在本合同終止后 天內(nèi)移交甲方無償提供的房屋、場地、設備。移交的時間和方式為： 。
3. 甲方義務
3.3甲方代表
甲方代表為： 。
3.4 答復
甲方同意在 10 天內(nèi)，對乙方書面提交并要求做出決定的事宜給予書面答復。
4. 違約責任
4.1 乙方的違約責任
4.1.1乙方賠償金額按下列方法確定： (由甲乙雙方簽訂合同時明確)
4.2 甲方的違約責任
4.2.3 甲方逾期付款利息按下列方法確定：
(由甲乙雙方簽訂合同時明確)
5. 合同價格、計量與支付
5.5合同價格形式：總價包干。
5.6預付款：無
5.8檢測進度款支付
支付次數(shù)支付時間支付比例支付金額(萬元)
首付款
第二次付款
第三次付款
最后付款
5.9支付賬戶
6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止
6.1 生效
本合同生效條件：①合同經(jīng)雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。②合同執(zhí)行中涉及采購資金和采購內(nèi)容修改或補充的，須經(jīng)財政部門審批，并簽書面補充協(xié)議報財政部門備案，方可作為主合同不可分割的一部分。③本合同未盡事宜，遵照《民法典》有關條文執(zhí)行。 。
7. 爭議解決
7.2 調(diào)解
本合同爭議進行調(diào)解時，可提交 ①、因履行本合同引起的或與本合同有關的爭議，甲乙雙方應首先通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決，向合同簽訂地法院起訴。②、因服務質(zhì)量問題發(fā)生爭議的，應邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構對服務質(zhì)量進行鑒定。服務符合標準的，鑒定費由甲方承擔;服務不符合標準的，鑒定費由乙方承擔。③訴訟期間，本合同繼續(xù)履行。本合同簽訂地為鐘山縣進行調(diào)解。
7.3 仲裁或訴訟
合同爭議的最終解決方式為下列第 2 種方式：
(1)提請 仲裁委員會進行仲裁。
(2)向 人民法院提起訴訟。
8. 其他
8.2 咨詢費用
委托方應在咨詢工作完成后 天內(nèi)支付咨詢費用。
8.4 保密
甲方申明的保密事項和期限： 。
乙方申明的保密事項和期限： 。
第三方申明的保密事項和期限： 。
8.6著作權
乙方在本合同履行期間及本合同終止后兩年內(nèi)出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料的限制條件：
。
9. 補充條款
。
附錄a 相關服務的范圍和內(nèi)容
a-1
a-2 其他(專業(yè)技術咨詢、外部協(xié)調(diào)工作等)：
。
附錄b 甲方派遣的人員和提供的房屋、資料、設備
b-1 甲方派遣的人員
名稱數(shù)量工作要求提供時間
1. 工程技術人員
2. 輔助工作人員
3. 其他人員
b-2 甲方提供的房屋、場地
名稱數(shù)量面積提供時間
1. 設備用房
2. 樣品用房
3. 設備場地
b-3 甲方提供的資料
名稱份數(shù)提供時間備注
1. 工程設計及施工圖紙
2. 施工資料
3. 監(jiān)理資料
其他文件
b-4 甲方提供的設備
名稱數(shù)量型號與規(guī)格提供時間
1. 辦公設備
2. 交通工具
3. 水
4. 電
5. 照明
6. 爬梯
b-5甲方負責修復乙方為實施檢測工作所必需對工程進行破拆的部位。
b-6甲方負責修筑乙方車輛在檢測場地內(nèi)為實施檢測工作所必需的簡易道路。
b-7甲方負責在檢測場地內(nèi)提供為乙方實施檢測工作所必需的工作環(huán)境(含檢測工作面、水電條件等)。
b-8乙方與甲方約定的其他內(nèi)容： 。
建設工程合同的管轄篇十三
貸款方：
聯(lián)系方式：
借款方：
聯(lián)系方式：
根據(jù)國家規(guī)定，借款方為進行基本建設所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途：
第二條 借款金額
借款方向貸款方借款人民幣(大寫)______元。
借款數(shù)額肯定要寫的，大家也都會寫，只是要注意數(shù)額應該用大寫，并標上幣種。在大寫的旁邊再附注小寫，并寫上小數(shù)點。這樣做主要是防止數(shù)額被更改。寫清楚了，如果你是借款人，你不用擔心數(shù)額被修改。如果你是出借人，不用擔心借款人說數(shù)額被你改過。
第三條 借款利率
自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為______%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率______%。
利息可以由雙方自行約定，但如最終引發(fā)糾紛，對于未支付的部分利息，只要未超過年利率24%，人民法院會給予保護;約定的利率超過年利率36%，超過部分的利息約定無效。但如果約定的年利率為24%--36%，借款人已經(jīng)支付的部分利息，出借人可不予返還。
第四條 借款期限
借款方保證從________年____月起至________年____月止，用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。
借款時間是認定借款期限和訴訟時效的重要依據(jù)，也是認定借條事實的重要因素，應該在寫明________年____月____日。年份不能省略，如果沒寫年份，一旦發(fā)生糾紛，難以確定具體的時間。如果你是借款人，為防止借款日期被修改，應當用漢字大寫：如：二〇一二年三月十六日。
第五條 因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條 違約責任
貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。
除違約金的約定外，為了保障款項的回收，還可以就借款設置抵押。
需要注意，借款的抵押如果涉及不動產(chǎn)，要到相關部門辦理登記手續(xù)，才能對抗第三人。
第七條 貸款方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統(tǒng)計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應按規(guī)定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定辦理。
第九條 爭議解決方式
甲乙雙方在本合同履行期間如果發(fā)生爭議，雙方應該協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可向本合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。
借款合同糾紛的訴訟時效為________年。如約定還款期限的，訴訟時效從借款到期次日開始計算。到期有催討的，從催討次日重新計算，但須保存催討的證據(jù);沒有約定還款期限的，債權人可以隨時提出還款主張，不受兩年訴訟時效的限制，但提出還款主張后兩年內(nèi)沒有繼續(xù)主張的，視為超過訴訟時效，法律不予支持。
第十條 本合同經(jīng)過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。
本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份，具有同等法律效力。
為了確保簽名的真實性，應要求當事人提供身份證復印件，而且復印件上還應當讓債務人簽字。最好有借款人按手印，因為身份證也有假的，如果有蓋手印會更好。尤其是在簽名潦草的情況下更是如此。
貸款方(蓋章)：
負責人：
________年____月____日
借款方(蓋章)：
負責人：
________年____月____日
建設工程合同的管轄篇十四
甲方(發(fā)包人)：_________
乙方(承包人)：_________
根據(jù)《中華人民共和國招投標法》的規(guī)定，參照《居住小區(qū)智能化系統(tǒng)建設要點與技術導則》(修訂稿)中相關標準，_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程經(jīng)邀請招標，依據(jù)乙方提交的_________花園智能化系統(tǒng)投標文件(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價表)，并在雙方研究、討論最后確認的設計文件(同投標文件)的基礎上，確定由乙方對本工程實行總承包(系統(tǒng)集成)。
為明確工程內(nèi)容及雙方權利、義務，本著相互協(xié)作，緊密配合的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(征求意見稿)及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合該工程具體情況，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一部分工程概況
1.工程概況
1.1工程名稱：_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程
1.2工程地點：___________________________
1.3工程內(nèi)容
1)本次智能化系統(tǒng)工程建設包括：閉路監(jiān)控子系統(tǒng)、可視對講子系統(tǒng)、周界防范子系統(tǒng)、家庭智能化及家庭安防子系統(tǒng)、一卡通管理子系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、綜合布線子系統(tǒng)、小區(qū)局域網(wǎng)系統(tǒng)、背景音樂子系統(tǒng)、物業(yè)管理子系統(tǒng)、設備控制子系統(tǒng)、信息發(fā)布子系統(tǒng)、視頻點播子系統(tǒng)、網(wǎng)站發(fā)布系統(tǒng)。
2)本次合同未涉及_________小區(qū)樣板房智能化演示系統(tǒng)和單列的智能化演示系統(tǒng)(模擬展板)，雙方另行協(xié)商解決，不包含在本合同中。
3)本次工程建設包括很多可選項目或設備(可建設、可不建設)，可選項目或設備如需要建設則作為增項工程進行，雙方另外單獨結算，補簽合同，如有爭議，雙方協(xié)商解決?？蛇x項目或設備包括：閉路監(jiān)控系統(tǒng)中的遠程監(jiān)控中心、一卡通系統(tǒng)中消費系統(tǒng)、www/e-mail服務器、背景音樂子系統(tǒng)中節(jié)目定時器/報警信號發(fā)生器、電子巡更子系統(tǒng)、家庭智能化及安防系統(tǒng)中的紅外發(fā)射器、家電控制繼電器、無線遙控器、無線接收器等。
4)還有部分建議自購項目或設備，建議自購項目或設備是本智能化系統(tǒng)工程有機構成部分，不可缺，由甲方負責采購。建議自購項目或設備包括：機房子系統(tǒng)、卡座廣播系統(tǒng)。
5)本次智能化系統(tǒng)工程一卡通子系統(tǒng)中的智能卡是必選項目，因為價格、型號、印刷不確定，未包含在總報價中，需要另外簽訂合同，不包含在本合同中。
第二部分工程承包范圍
2.工程承包范圍
承包范圍：工程承包內(nèi)容同招標文件，設計要求及工程地質(zhì)情況，詳見本工程施工圖紙及設計說明。
第三部分合同總額、承包方式及合同文件組成
3.合同總額及承包方式
3.1合同總額(或者稱為工程總造價)即委托乙方建設_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程全部子系統(tǒng)所簽訂合同總額之和，總額為_________萬元(_________元整)。
3.2承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工的方式進行總承包。
3.3特別說明
1)在本次智能化系統(tǒng)建設中，所有子系統(tǒng)中所涉及的顧地牌pvc管價格均由甲方提供，若價格發(fā)生變化，以最終價格為準，補差價(如單價高于合同價，甲方補高出部分差價)。
2)在本次工程中，未考慮智能化系統(tǒng)工程主干路由，由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔___80pvc管道。
3)合同中有不可預見因素，若發(fā)生增減項，雙方補簽增、減項合同，一起構成本合同的有效組成部分。
4.組成合同的文件
4.1本合同
4.2_________小區(qū)智能化系統(tǒng)招標書
4.3_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程技術解決方案書
4.4_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程設備清單及報價
4.5_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程施工組織方案
4.6中標通知書
4.7圖紙
4.8雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分
第四部分詞語定義
5.詞語定義
5.1甲方(發(fā)包人)：指在合同中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
5.2乙方(承包人)：指在合同中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
5.3項目經(jīng)理：指承包人在合同中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
5.4監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負責本工程監(jiān)理并取得相應工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
5.5工程師：指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發(fā)包人承包人在合同中約定。
5.6工程：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
5.7合同價款：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔質(zhì)量保修責任的款項。
5.8追加合同價款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
5.9費用：指不包含在合同價款之內(nèi)的應當由發(fā)包人或承包人承擔的經(jīng)濟支出。
5.10工期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，按總日歷天數(shù)(包括法定節(jié)假日)計算的承包天數(shù)。
5.11開工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
5.12竣工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
5.13圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
5.14施工場地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。
5.15書面形式：指合同書、信件、傳真等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
5.16違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
5.17索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經(jīng)濟補償和(或)工期順延的要求。
5.18不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第五部分施工組織計劃及工期
6.施工組織計劃及工期
6.1根據(jù)工期定額及使用需要，確定本工程總工期為________日歷天(公歷日)。開工日期：_________年________月_______日(以開工報告為準);竣工日期：_________年_______月________日(一次預埋隨土建;二次預埋及安裝調(diào)試隨裝修)。
6.2進度計劃
1)甲乙雙方簽訂合同后，乙方在15日內(nèi)做出工程項目計劃書、工程施工組織計劃書(已提供)，經(jīng)甲方確認后方可施工。
2)承包人(乙方)應在每月25日前，將當月的工程進度計劃提交工程師，工程師應在_________日內(nèi)予以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。
3)承包人必須配合土建主體工程進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監(jiān)督。
7.開工及延期開工
7.1承包人應當按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲于協(xié)議書約定的開工日期前5天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請后48小時內(nèi)以書面形式答復承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內(nèi)不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。
7.2因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。
8.暫停施工
工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后24小時內(nèi)提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施工程師做出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在24小時內(nèi)給予答復。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到承包人復工要求后24小時內(nèi)未予答復，承包人可自行復工。因發(fā)包人原因造成停工的，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。
9.工期延誤
9.1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認，工期相應順延：
1)發(fā)包人未能按合同的約定批準乙方提供的圖紙;
2)發(fā)包人未能按合同的約定提供開工條件;
3)發(fā)包人未能按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行;
4)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行;
5)設計變更和工程量增加;
6)一周內(nèi)非承包人的原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
7)由于土建或相關聯(lián)施工單位原因導致工期延誤;
8)不可抗力;
9)雙方協(xié)商約定或工程師同意工期順延的其他情況。
9.2承包人在上述條款規(guī)定的工期延誤情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后3天內(nèi)予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。
10.工程竣工
10.1承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師或發(fā)包人同意順延的工期竣工。
10.2因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。
10.3施工中發(fā)包人如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內(nèi)容。
第六部分雙方一般權利和義務
11.工程師權利與義務
11.1如實行工程監(jiān)理的，發(fā)包人應在實施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。
11.2監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中稱工程師：
姓名：_________職務：_________
發(fā)包人委派的職權：_________
需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權：_________
工程師應按合同約定行使職權，發(fā)包人在合同中要求工程師在行使某些職權前需要征得發(fā)包人批準的，工程師應征得發(fā)包人批準。
11.3發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師：
姓名：_________職務：_________
發(fā)包人委派的職權：_________(其職權不得與監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師職權相互交叉。雙方職權發(fā)生交叉或不明確時，由發(fā)包人予以明確，并以書面形式通知承包人。)
11.4合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監(jiān)理的工程師應依據(jù)合同在其職權范圍內(nèi)客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本合同關于爭議的約定處理。
11.5除本合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，負責監(jiān)理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。
12.工程師的委派和指令
12.1工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監(jiān)理的工程師還應將委派和撤回通知發(fā)包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時，工程師應進行糾正。
除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發(fā)出任何指令。
12.2工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發(fā)出口頭指令，并在24小時內(nèi)給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后24小時內(nèi)不予答復的，視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)做出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔，延誤的工期相應順延。
本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。
12.3工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發(fā)包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。
12.4如需更換工程師，發(fā)包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。
13.項目經(jīng)理
13.1項目經(jīng)理的姓名：_________職務：_________
13.2承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知，以書面形式由項目經(jīng)理簽字后送交工程師，工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
13.3項目經(jīng)理按發(fā)包人認可的施工組織方案和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時，項目經(jīng)理應當采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師送交報告。責任在發(fā)包人或第三人，由發(fā)包人承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。
13.4承包人如需要更換項目經(jīng)理，應至少提前7天以書面形式通知發(fā)包人，并征得發(fā)包人同意。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。
14.甲方責任
14.1甲方責任：
1)辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地、提供智能化系統(tǒng)公用管道、提供中心機房等工作，使施工場地在承包方開工前具備施工條件，在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題;
2)開工前將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要;
3)開工前開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工場地內(nèi)的主要道路，滿足施工運輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通;
4)開工前向乙方(承包人)提供施工場地的工程地質(zhì)和園區(qū)地下管線資料，對資料的真實準確性負責;
5)開工前完成施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請批準手續(xù)(證明承包人自身資質(zhì)的證件除外);
6)確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，進行現(xiàn)場交驗;
7)在_________年_________月_________日前組織承包人和相關人員進行圖紙會審和設計交底;
8)協(xié)調(diào)乙方(承包人)與其他施工方的配合關系，監(jiān)督、檢查工程質(zhì)量、進度，并指派專人負責;
9)向乙方(承包人)免費提供器材保管庫房;
10)向乙方(承包人)免費提供施工場地辦公和生活的房屋及設施。
14.2甲方未能履行上述條款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，甲方賠償乙方有關損失，順延延誤的工期。
15.乙方(承包人)工作
15.1乙方責任：
1)施工前將相關的設計、施工組織方案送甲方審查;
2)向工程師提供月度工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表;
3)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關手續(xù)，并以書面形式通知發(fā)包人，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用，因承包人責任造成的罰款除外;
4)保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場，承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款;
5)工程器材進場未交給甲方(發(fā)包人)之前，承包人負責保管，在承包人保管期間發(fā)生損壞，承包人負責出資維修;如因發(fā)包人提前使用造成損壞，由發(fā)包人承擔維修費用。
15.2承包人未能履行上述條款的各項義務，造成發(fā)包人損失的，承包人賠償發(fā)包人有關損失。
第七部分質(zhì)量和檢驗
16.工程質(zhì)量
16.1工程質(zhì)量應當達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準(其中pvc管由發(fā)包人統(tǒng)一報驗);質(zhì)量標準的評定以施工組織方案書中相關標準為依據(jù)。另：因園區(qū)主干路由由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔pvc管道，驗收時主干路由以甲方提供的基礎為驗收依據(jù)，其余以電信部門規(guī)范為準。
16.2雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
17.檢查和返工
17.1承包人應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
17.2工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
17.3工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔，相應順延工期。
17.4因工程師指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價款，由發(fā)包人承擔。
18.隱蔽工程和中間驗收
18.1工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。
18.2工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。
18.3經(jīng)工程師驗收，工程質(zhì)量符合標準、規(guī)范和設計圖紙等要求，驗收12小時后，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經(jīng)認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
19.重新檢驗
如承包人未通知發(fā)包人驗收隱蔽工程，發(fā)包人有權要求重新驗收，無論有無質(zhì)量問題，所發(fā)生的費用均由承包方承擔;如承包人通知發(fā)包人驗收隱蔽工程，發(fā)包人未進行驗收，或發(fā)包人已進行驗收而要求重新驗收時，無論有無質(zhì)量問題，所發(fā)生的費用由發(fā)包人承擔，與此同時發(fā)包人應賠償承包人損失，并相應順延工期。
第八部分安全施工
20.安全施工與檢查
20.1承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
20.2發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
21.安全防護
21.1承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經(jīng)工程師認可后實施，防護措施費用由發(fā)包人承擔。
21.2實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應的安全防護措施，經(jīng)工程師認可后實施，由發(fā)包人承擔安全防護措施費用。
22.事故處理
22.1發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。
22.2發(fā)包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
第九部分付款方式及工程量計算
23.付款方式
23.1本工程實行工程總費用包干，無預付款，每月按照經(jīng)核實的工程實際進度的85%支付工程進度款，竣工驗收后，支付至已完實際工程量的95%，質(zhì)保期滿后支付剩下的5%款。
23.2工程因甲方原因進行重大調(diào)整(重大調(diào)整條款雙方另行約定)所產(chǎn)生的追加合同價款或減少的合同價款，應與工程款(進度款)同時調(diào)整支付。
24.工程量的計量
24.1承包人在每月的28日前，向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告后3天內(nèi)按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，并在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據(jù)。
24.2工程師收到承包人報告后3天內(nèi)未進行計量，從第4天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據(jù)。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。
24.3對承包人超出設計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。
第十部分工程變更
25.工程設計變更
25.1施工中發(fā)包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。
因變更導致合同價款的增減及造成的承包人重大損失，由發(fā)包人承擔，延誤的工期相應順延。
25.2施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。
25.3承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經(jīng)工程師同意。未經(jīng)同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發(fā)生的費用，并賠償發(fā)包人的有關損失，延誤的工期不予順延。
工程師同意采用承包人合理化建議，所發(fā)生的費用和獲得的收益，發(fā)包人承包人另行約定分擔或分享。
26.其他變更
合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標準及發(fā)生其他實質(zhì)性變更，由雙方協(xié)商解決。
27.確定變更價款
27.1承包人在工程變更確定后14天內(nèi)，提出變更工程價款的報告，經(jīng)工程師確認后調(diào)整合同價款。
27.2工程師應在收到變更工程價款報告之日起7天內(nèi)予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起7天后視為變更工程價款報告已被確認。
27.3工程師不同意承包人提出的變更價款，按本合同關于爭議的約定處理。
27.4工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。
第十一部分竣工驗收
28.竣工驗收
28.1工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告;工程驗收以發(fā)包人確認的工程施工圖紙、設備說明書、項目施工方案及整體調(diào)試和驗收計劃、有關變更的書面文件為依據(jù)驗收。
28.2發(fā)包人收到竣工驗收報告后5天內(nèi)組織有關單位驗收，并在驗收后5天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。
28.3發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收報告后5天內(nèi)不組織驗收，或驗收后5天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
28.4工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后重新遞交竣工驗收報告的日期。
28.5發(fā)包人收到承包人竣工驗收報告后5天內(nèi)不組織驗收，從第6天起承擔工程保管及一切意外責任。
28.6中間交工工程的范圍和竣工時間，由雙方約定，其驗收程序按本條28.1款至28.5款辦理。
28.7因特殊原因，發(fā)包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協(xié)議，明確雙方責任和工程價款的支付方法。
28.8工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的，發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強行使用時，由此發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題，由發(fā)包人承擔責任。
28.9工程竣工驗收符合合同規(guī)定的驗收標準后，發(fā)包方不得因其他經(jīng)濟糾紛拒絕付款給承包人。
29.質(zhì)量保修
29.1本工程保修期自通過竣工驗收之日起計算，保修期為壹年;設備或子系統(tǒng)按廠方提供的保修條款執(zhí)行，合同另附部分原廠家質(zhì)保和售后服務說明。
29.2保修責任范圍：凡屬于承包方施工及承包方負責的器材質(zhì)量原因造成的系統(tǒng)故障，屬承包方保修責任范圍，承包方免費維修。
第十二部分違約、索賠和爭議
30.違約
30.1發(fā)包人(甲方)違約。當發(fā)生下列情況時，發(fā)包人應承擔違約責任，并賠償因其違約給承包人造成的經(jīng)濟損失，順延延誤的工期：
1)本合同第23條提到的發(fā)包人不按合同約定支付工程進度款，導致施工無法進行;
2)本合同第23條提到的發(fā)包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;
3)發(fā)包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。
4)發(fā)包人沒有按照合同付款條件及時付款給承包人工程款項，每拖延一日，按照應付款項的萬分之一支付給承包人利息。
30.2承包人(乙方)違約。當發(fā)生下列情況時，承包人承擔違約責任，并賠償因其違約給發(fā)包人造成的損失：
1)因承包人原因不能按照合同約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工;
2)因承包人原因工程質(zhì)量達不到合同約定的質(zhì)量標準;
3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。
4)承包人不按工期竣工的，每逾期一日，按未竣工工程造價的萬分之一支付違約金，但違約金額總金額不超過本合同總金額。
30.3一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
31.索賠
31.1當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發(fā)生時的有效證據(jù)。
31.2發(fā)包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發(fā)生錯誤以及應由發(fā)包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經(jīng)濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發(fā)包人索賠：
1)索賠事件發(fā)生后7天內(nèi)，向工程師發(fā)出索賠意向通知;
2)發(fā)出索賠意向通知后7天內(nèi)，向工程師提出延長工期和(或)補償經(jīng)濟損失的索賠報告及有關資料;
3)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，于3天內(nèi)給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據(jù);
4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后3天內(nèi)未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認可;
5)當該索賠事件持續(xù)進行時，承包人應當階段性向工程師發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后7天內(nèi)，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與31.2.3、31.2.4規(guī)定相同。
31.3承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發(fā)生錯誤，給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失，發(fā)包人可按上述31.2款確定的時限向承包人提出索賠。
32.爭議
32.1發(fā)包人承包人在履行合同時發(fā)生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調(diào)解。當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，雙方約定向_________仲裁委員會提請仲裁或向人民法院提起訴訟。
32.2發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)：
1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工;
2)調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受;
3)仲裁機構要求停止施工;
4)法院要求停止施工。
第十三部分合同解除、生效與終止
33.合同解除
33.1發(fā)包人承包人協(xié)商一致，可以解除合同。
33.2發(fā)包人不按合同的約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，停止施工超過7天，發(fā)包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除合同。
33.3有下列情形之一的，發(fā)包人承包人可以解除合同：
1)因不可抗力致使合同無法履行;
2)因一方違約致使合同無法履行。
33.4一方依據(jù)本條33.1、33.2、33.3款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發(fā)出解除合同的通知，并在發(fā)出通知前7天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同關于爭議的約定處理。
33.5合同解除后，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發(fā)包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發(fā)包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發(fā)生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。已經(jīng)訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費用，由發(fā)包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
33.6合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
34.合同生效與終止
34.1本合同雙方簽字蓋章后生效。
34.2除第十一部分第29款外，發(fā)包人承包人履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢后，本合同即告終止。
34.3合同的權利義務終止后，發(fā)包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務。
第十四部分其他
35.合同文件及解釋順序
35.1合同文件應能相互解釋，互為說明。組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
1)合同書
2)圖紙
3)投標書(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價)及其附件
4)招標文件
5)工程質(zhì)量保修條款
6)標準、規(guī)范及有關技術文件
合同履行中，發(fā)包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
35.2當合同文件內(nèi)容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請負責監(jiān)理的工程師做出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責監(jiān)理的工程師的解釋時，按本協(xié)議書關于爭議的約定處理。
36.語言文字和適用法律、標準及規(guī)范
36.1語言文字：本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。
36.2適用法律和法規(guī)：本合同文件適用國家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)是：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《建筑法》。
36.3適用標準、規(guī)范
1)適用標準、規(guī)范的名稱：《居住小區(qū)智能化系統(tǒng)建設要點與技術導則》(修訂稿)、《智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(征求意見稿)、《智能建筑設計標準》、《建筑通用布線國際標準》、《商用建筑布線標準》、《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設計規(guī)范》、《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程驗收規(guī)范》及地方現(xiàn)行的工程施工驗收規(guī)范。
2)發(fā)包人提供標準、規(guī)范的時間：開工前。
3)所發(fā)生的購買、翻譯標準、規(guī)范或制定施工工藝的費用，由發(fā)包人承擔。
37.圖紙
37.1發(fā)包人應在簽訂合同時向承包人提供一套最終版電子版建筑平面圖，承包人在開工前一周內(nèi)向發(fā)包人提供兩套圖紙。發(fā)包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，承包人應代為復制，復制費用由發(fā)包人承擔。發(fā)包人對工程有保密要求的，應在協(xié)議書中提出保密要求，保密措施費用由發(fā)包人承擔，承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務。
37.2承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發(fā)包人。
37.3承包人應在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
38.不可抗力
38.1不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及雙方約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。
38.2不可抗力事件發(fā)生后，承包人應立即通知工程師，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，發(fā)包人應協(xié)助承包人采取措施。工程師認為應當暫停施工的，承包人應暫停施工。不可抗力事件結束后48小時內(nèi)承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續(xù)發(fā)生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內(nèi)，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。
38.3因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：
1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發(fā)包人承擔;
2)發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用;
3)承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔;
4)停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔;
5)工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔;
6)延誤的工期相應順延。
38.4因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。
39.合同份數(shù)
本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：_________
地址：_________________
法定代表人：___________
委托代理人：___________
電話：_________________
傳真：_________________
開戶銀行：_____________
賬號：_________________
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方(蓋章)：_________
地址：_________________
法定代表人：___________
委托代理人：___________
電話：_________________
傳真：_________________
開戶銀行：_____________
賬號：_________________
_________年____月____日
簽訂地點：____________
