隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧

承攬合同糾紛篇一

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

││││││

││││││

第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

承攬合同糾紛篇二

甲方：(定作方)

地址:

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

乙方：(承攬方)

地址:

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

合同編號：合同簽訂地：

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價備注

1.根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。

2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術標準(包括質(zhì)量要求)：

備注

四、加工零部件價格及加工費的確定：

1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。

因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。

2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。

3.加工費計算方法：

(1)對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù)，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨：

1.甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

(2)電話通知訂貨。

但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2.因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。

(2)電話通知更改。

但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3.如甲方通知取消訂單：

(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。

(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：

3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。

4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。

送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

5.甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。

6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。

乙方應在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：

1.圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術資料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔。

2.模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;

3.模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;

5.模具的知識產(chǎn)權：甲方所有;

6.模具的所有權：甲方所有。

八、知識產(chǎn)權保護

1.按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、產(chǎn)品技術、質(zhì)量標準與控制

甲方：

乙方：

授權代表：

授權代表：

日期：____年____月____日

日期：_____年_____月____日

承攬合同糾紛篇三

承接方(乙方)：_____________

第一條 甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第二條 乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經(jīng)甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。

第三條 甲方向乙方交付的資料

第四條 乙方應向甲方交付的設計成果

第五條 設計費用及支付方法

5.1甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。

5.2支付方法為：

簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣(大寫)。

第六條雙方責任

6.1 甲方責任

6.1.1 甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。

6.2 乙方責任

6.2.1 乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設計文件。

6.2.2 乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。

6.2.3 由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。

6.2.4 合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規(guī)定賠償甲方損失。

6.2.5 乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權索賠。

第七條 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。

第八條 本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自 年 月日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方簽字：_____________

乙方簽字： _____________

時間：_____________

承攬合同糾紛篇四

簽訂時間： 年 月 日

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

一、項目概況

1、項目名稱：

2、項目地點：

二、設備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價

序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價：元/m2 備注

1 鋼質(zhì)防火門 甲級

2 乙級

3 丙級

合計：（樘）?o_________元/?o=元。

114樘/363.06?o

金額（大寫）： （不含稅）

注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門板為平板；按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。

三、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。

四、交貨地點：工地現(xiàn)場。

五、技術質(zhì)量要求：

2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。

六、承包方式：

含運輸及安裝。

七、付款方式：

1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。

八、售后服務承諾

九、違約責任

1、按《_____》的相關規(guī)定執(zhí)行。

十、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。

十一、附則

本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

承攬合同糾紛篇五

1.?本合同適用于櫥柜、服裝、鐵藝欄桿、藝術品等類非標準產(chǎn)品的定作。

2.?標準文本原有條款不得刪除，但可以在空白處填寫“不采用”或“無”，亦可在“其他事項”條款說明第××條不采用，或增加其他約定內(nèi)容。

3.?簽訂時間和簽訂地點必須填寫。

4.?簽署時應檢查附件是否齊全。

5.?附件也必須蓋章。蓋章時必須對整本合同書加蓋騎縫章。

6.?如有其他疑問，請與律師溝通確定。

甲方：a有限公司

乙方：

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)平等協(xié)商，就甲方委托乙方定作?(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致，特簽訂本合同明確雙方權利義務，以資共同信守。

第一條?合同主體

1.甲方(定作人)：a有限公司

住所：?郵編：

法定代表人：?注冊號：

2.乙方(承攬人)：

住所：?郵編：

法定代表人：?注冊號：

3.甲方為依法設立的法人單位，依法有權簽訂及履行本合同。

4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構(gòu)、個人獨資企業(yè)、個體工商戶)，有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務提供經(jīng)驗)，熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關的法律法規(guī)、規(guī)章及標準。

5.乙方合同主體變更：

(1)乙方承諾，合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉(zhuǎn)讓給第三人的，經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人，但乙方須按應收款的10%承擔違約金。

(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的，若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶，除原投資人或經(jīng)營者本人外，其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。

第二條?定作物

1.?定作物清單及價款

定作物名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

價款

單價(元)

合價(元)

總價為人民幣(大寫)：

2.?價格組成及價格有效期：

(2)價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第?【a?或?b】?項確定，價格適用期間屆滿后，如甲方繼續(xù)購買乙方定作物，則由雙方另行協(xié)商確定價格。

a.自?年?月?日起至?年?月?日止。

b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達到合同約定數(shù)量之日止。

第三條?合同價款

1.?總價款及結(jié)算方式：

2.?付款方式：?有/無定金(比例)，?。

3.?付款提示：乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的?發(fā)票。

4.?發(fā)票：

每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的，甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發(fā)票面額10%的違約金。因發(fā)票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的，由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽損失。

5.?支付方式：甲方采用以下第?【?】?種方式向乙方支付合同價款。

a電匯;b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式

6.?收款人信息：開戶行、戶名、賬號?。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。?如有錯誤造成甲方錯誤支付的，視為甲方已履行相應的義務，乙方損失自行承擔。

第四條?設計與質(zhì)量標準

1.設計由?【甲/乙】?方負責(必要時甲/乙方負責協(xié)助設計)：

(1)若由甲方負責設計，則甲方應于?前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對，對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在?3?日內(nèi)向甲方提出書面異議，甲方應在收到書面異議后的?3?日內(nèi)答復。

(2)若由乙方負責設計，則乙方應于?前向甲方交付定作物設計文件，甲方應當在收到后3日內(nèi)審核并回復是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設計文件。

2.定作物的質(zhì)量標準：應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》。

3.樣品：樣品采用以下第?種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質(zhì)量標準，但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

1)不使用樣品。

2)本合同定作物樣品由?提供，雙方確認、封存后由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。

3)在正式制作前，乙方應當先行制作樣品，經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作。

4.其它要求：除本合同約定標準外，定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關規(guī)定和要求。上述標準如有不一致之處，以要求高者為準。

第五條?原材料

1.主要原材料清單

提供方

名稱

品牌

生產(chǎn)廠家

規(guī)格型號

計量

單位

數(shù)量

甲方

乙方

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標準和使用要求。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收，甲方于接到乙方通知后?日內(nèi)派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。

4.甲供原材料由?方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為：?)，費用由?承擔。乙方應當在?收到后2日內(nèi)對?甲供原材料進行檢驗，如果乙方對質(zhì)量、規(guī)格等有異議，應當立即以書面方式向甲方提出，否則視為乙方認可甲供原材料。

5.甲供原材料的耗用計量方法：【對于貴重材料而言，這很重要】

6.甲供原材料節(jié)余部分的返還：【對于貴重材料而言，這很重要】

第六條?制作與包裝

1.?乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

2.?乙方承諾，未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方，否則構(gòu)成重大違約，甲方有權解除本合同，并且乙方應當按本合同總價款的30%賠償甲方損失。

3.?包裝要求：乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式，外包裝應當應注明定作物名稱、規(guī)格型號，單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量，生產(chǎn)廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔，且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

4.?特殊包裝要求：?。包裝物是否回收：?。

5.?其他約定：

第七條?交貨

1.合格交貨：乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格，方為合格交貨。

2.交貨時間：?。

3.交貨地點：?(詳細地址：?)。

4.運輸：運輸由乙方負責，并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

5.驗收：甲方應當在定作物運至約定交貨地點后?日內(nèi)進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝，則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。

6.風險轉(zhuǎn)移:定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔，交貨驗收合格后由甲方承擔。

8.數(shù)量不足：如交付的定作物數(shù)量不足，乙方應當在?2?日內(nèi)補足，并應當按?當批定作物價款的10%?承擔違約金。

9.質(zhì)量瑕疵：如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定，則甲方有權要求乙方在?2?日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的，甲方有權解除合同，乙方應當按該批定作物價款的20%承擔違約金。

第八條?安裝(適用于乙方負責安裝的情況)

1、安裝責任：由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝，因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔。

2、安裝工期：總工期為?個日歷天。計劃開工日期為?年?月?日，竣工日期為?年?月?日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05%的違約金。

3、施工要求：

(1)質(zhì)量標準：?見合同附件《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》

(2)檢查與整改：乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求及甲方發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方及建設單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，乙方必須按要求返工或修復完善，直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔，且工期不予順延。

4、資源供應：施工用水源、電源接點由甲方提供，水、電費用由甲承擔。

5、安全監(jiān)護：

(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的，應當在進場安裝前對相關設施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調(diào)整改造，則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進場安裝，則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求，不需要進行調(diào)整改造。

(2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業(yè)，或者帶電作業(yè)，或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的，安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具，現(xiàn)場需設專門人員進行時時監(jiān)護，并制作作業(yè)監(jiān)護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄。

6.?自檢與復檢：本合同項下定作物安裝完畢后，乙方應進行自檢，自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。

7.?驗收：本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后?日內(nèi)，甲方組織驗收并出具書面驗收意見。

第九條?保修

2.保修金：?。

3.?免費保修：保修期內(nèi)，因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題，由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善，否則乙方應當承擔違約金貳佰元，并且甲方可以自行或委托第三方維修，相關費用從保修金中扣除，不足部分可以甲方認為適當?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>

4.未履行保修義務：

(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的，甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(?包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等)，如果保修金不足以彌補甲方損失的，甲方有權向乙方追索。

(2)乙方累計3次未及時到場的，甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現(xiàn)場的有效證據(jù)。

5.保修金的支付需同時滿足下列條件：

(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。

(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。

(3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

6.甲方不需要支付保修金的利息。

第十條?知識產(chǎn)權與保密

1.?乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權權益的，由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

2.?乙方承諾，在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可，不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。

第十一條?履約擔保

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方采用下列第?種方式提供保證金：

(1)?現(xiàn)金

(2)?電匯

(3)?轉(zhuǎn)賬支票

3.扣除與返還：供貨完畢或合同期滿，本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的，乙方同意從上述履約保證金中扣除，剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。

4.乙方違約的，甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外，甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

5.索賠：甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的，甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

1.價格波動：雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風險因素,合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風險事項，任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素。

(2)原則：任何情況下不得調(diào)高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的，甲方有權按照相應市場價格指數(shù)，調(diào)整合同價格。

2.?第三方索賠：乙方必須對所供定作物質(zhì)量負責，凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的，均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的，乙方應直接參與協(xié)商，否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議，并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應當按仲裁機構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。

3.真實性：乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結(jié)算記錄)的，一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù)，乙方無權依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。

4.合法性：乙方向甲方提交虛假發(fā)票，乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。

第十三條?公平競爭

1、?在投標、簽約及履約過程中，如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

2、?甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為，乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的，甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額，并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的，甲方將其移送司法機關處理后，甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

3、?乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員，如違反此承諾，乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除，或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

4、?若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員，甲方即將其列為不合格供應商，兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)組織的招標。

5、?在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

6、?甲方受理投訴的方式：

聯(lián)系人：?電話：

信函郵寄地址：

投訴專用電子郵箱：

第十四條?通知

1.?甲方聯(lián)系人及通訊方式：

聯(lián)系人：?電話：?傳真：

地址：?郵編：

email:

2.?乙方聯(lián)系人及通訊方式：

聯(lián)系人：?電話：?傳真：

地址：?郵編

email:

3.?雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。

4.?上述內(nèi)容可以派員送達，傳真，郵寄或特快專遞送達，電話通知的應及時補充書面文件。

5.?派員送達的應當有簽收文件。

6.?采用傳真方式的，以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。

7.?采用郵寄或特快專遞方式送達的，受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明。

8.?采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的，收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構(gòu)的，均視為雙方的正式通訊函件，受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達。

9.?如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方，此后再聯(lián)絡時應使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。

10.?如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的，由受送達一方承擔全部責任。

第十五條?爭議解決

1.本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條?合同附件

下列文件為本合同附件，與正文具有同等法律效力

1.?附件一：定作物明細表

2.?附件二：《技術參數(shù)與質(zhì)量標準明細》

3.?附件三：附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。

4.?附件四：加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構(gòu)代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。

第十七條?合同效力

1.?本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。

2.?雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充，均以書面補充合同的約定為準。

3.?本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，各份具有同等法律效力。

第十八條?其他約定

1.其他約定：

(本頁以下無正文)

合同簽章頁

(此頁系與a有限公司與?《【?】定作合同》的簽章頁，無正文)

甲方(蓋章)：a有限公司?乙方(蓋章)：

法定代表人?(簽字)：?法定代表人(簽字)：

(或)委托代理人(簽字)：?(或)委托代理人(簽字)：

簽訂地點:

簽訂日期:?年?月?日

附件一

定作物明細表

附件二：

《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》

附件四：?授權委托書

致：【甲方公司名稱】

我單位委托?【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關事宜。受委托人所簽署的所有相關文件，我單位均予以承認。

代理人無權轉(zhuǎn)委托。

特此委托。

委托單位：(蓋章)

法定代表人或負責人：(簽字)

年?月?日

受委托人：

姓名：?職務：?電話：

住所：?身份證號碼：

承攬合同糾紛篇六

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬合同糾紛篇七

定作人：(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：

簽約人：

定作人承辦單位：

聯(lián)絡人：

聯(lián)系電話：

定作人機構(gòu)地址：

傳真電話：

承攬人：(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負責)人：

簽約人：

承攬人營業(yè)執(zhí)照：

生產(chǎn)報刊亭許可證明：

承攬人機構(gòu)地址：

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

銀行開戶許可證：

開戶行：

賬戶：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)

1、

2、

3、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條加工、制作與安裝、要求

1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。

②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。

第九條乙方違約責任

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

承攬合同糾紛篇八

訂立合同雙方：

承攬人______________________，以下簡稱甲方；

定作人：__________________ ，以下簡稱乙方；

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費；

第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；

第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；

第六條 加工費結(jié)算辦法與時間；

第八條 甲方的違約責任：

1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。

第九條 乙方的違約責任：

1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條 不可抗力：

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十一條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解、_____、也可以直接向人民法院起訴。

本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。

定作人：__________承攬人：_______________

簽訂日期：_____年____月____日