加工承攬合同連接承攬方與定作方。承攬方依定作方要求完成工作并交付成果,定作方接收成果并支付報(bào)酬。此合同明確雙方責(zé)任,確保工作順利進(jìn)行。雙方應(yīng)嚴(yán)格履行約定,保障質(zhì)量與工期。它促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開(kāi)展,為企業(yè)合作提供法律保障,實(shí)現(xiàn)互利共贏。下面是小編給大家分享的一些有關(guān)于承攬加工合同書(shū)的內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。
承攬加工合同書(shū) 1
訂立合同雙方:____________
承攬方:____________
定作方:____________
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條、加工成品
第二條、加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條、原材料由甲方提供。
第四條、圖紙由乙方于______年______月______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條、工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款______元。
第六條、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢、驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條、交貨的時(shí)間和地點(diǎn):______年______月______日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)______元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按______元計(jì)算,共計(jì)______元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條、本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款______元(______元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同
的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條、結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條、甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條、乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的'時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條、不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的
不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條、本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
一、本合同于______年______月______日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
二、本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:___________縣木具廠(蓋章)
代表人:______(簽名)
地址:___________電話:___________開(kāi)戶銀行帳號(hào):____________
乙方代表人:_________地址:___________電話:___________開(kāi)戶銀行:____________
帳號(hào):____________
承攬加工合同書(shū) 2
立合約人(甲方):__________________
印刷廠(乙方):__________________
甲方“____________”一書(shū),經(jīng)標(biāo)價(jià)結(jié)果,交由乙方承印,雙方達(dá)成承印協(xié)議如下:
一、數(shù)量:_________本,每本_________頁(yè)。
二、規(guī)格:_________開(kāi)本,用_________磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金。
三、價(jià)款:每本人民幣_(tái)________元,全部?jī)r(jià)款合計(jì)人民幣_(tái)________元整。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁(yè)。
五、交貨日期:_______限于__________________。
六、交貨地點(diǎn)
乙方將印制成品交甲方指定地點(diǎn)驗(yàn)收;
原稿及鋅版一并交與甲方。
七、付款方式:合同簽訂后,甲方應(yīng)先向乙方預(yù)付合同總價(jià)款的百分之_________,核人民幣_(tái)________元整,剩余價(jià)款待乙方交齊承印書(shū)籍,并經(jīng)甲方驗(yàn)收后一次性付清。
八、價(jià)款追加或追減:本合約全部?jī)r(jià)款_________元整,如因頁(yè)數(shù)增減,其總價(jià)應(yīng)按實(shí)際頁(yè)數(shù)核算,追加或追減其總價(jià)的金額。
但追減總價(jià)的金額,以不超過(guò)百分_________為限。
九、乙方于交貨限期屆滿逾期交貨的',每逾一日,罰總價(jià)千分之_________。
十、保證:乙方須覓資本額在_________萬(wàn)元以上的同業(yè)兩家為保證人,如乙方不能按合同要求履行義務(wù)的,保證人應(yīng)代為履行,并承擔(dān)甲方因乙方不能履約所受損失,兩保證人應(yīng)負(fù)連帶保證責(zé)任。
十一、合同有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對(duì)保無(wú)誤之日起生效,至價(jià)款付清后失效。
十二、附則:本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本_________份,交甲方備用。
甲方:_____________________
地點(diǎn):_____________________
負(fù)責(zé)人:_______
保證人:_______
地點(diǎn):_____________________
乙方:_____________________
印刷廠_____________________
負(fù)責(zé)人:_______
保證人:_______
地點(diǎn):_____________________
承攬加工合同書(shū) 3
甲方(定作方):____________
法定代表人:____________
住所:____________
聯(lián)系電話:_________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:____________
乙方(承攬方):____________
法定代表人:____________
住所:____________
聯(lián)系電話:_________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:____________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):____________;系列:_________;噸位:_________;單價(jià)____元(大寫(xiě):________);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):____;噸位:_________;單價(jià)____元(大寫(xiě):________);
(3)其他:以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定____元,(大寫(xiě))(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方____元,(大寫(xiě))給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
(1)檢測(cè)內(nèi)容:
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間:__年______月______日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車(chē),裝車(chē)時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車(chē)費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)?,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答,若需要修改變更的`應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同____份,雙方各____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為_(kāi)_年______月______日至__年______月______日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):______乙方(蓋章):____________
法定代表人:____________
委托代理人:_______法定代表人:____________
委托代理人:____________
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同書(shū) 4
承攬方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。
驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1.交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);
委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;
雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。
定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。
承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。
承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3、未按合同規(guī)定的.時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;
在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式_________份,交_________各留存一份。
定作方:_________承攬方:_________
代表人:_________代表人:_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開(kāi)戶銀行:_________開(kāi)戶銀行:_________
帳號(hào):_________帳號(hào):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬加工合同書(shū) 5
定做方:__________
承攬方:__________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_(kāi)____________________。
2、制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
(1)主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
(3)其他:以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式:
1、合同總價(jià)暫定為_(kāi)__________,______________________。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________,______________________給乙方作為合同定金。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
(1)檢測(cè)內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間:_______年___月___日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸:
1、乙方負(fù)責(zé)裝車(chē),裝車(chē)時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車(chē)費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的`疑問(wèn)及時(shí)給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任:
按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_(kāi)______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方:__________
乙方:__________
時(shí)間:__________
承攬加工合同書(shū) 6
定作人:________簽訂地點(diǎn):___________
承攬人:________簽訂時(shí)間:____年__月__日
第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限
1、計(jì)量單位
2、數(shù)量
3、工作量(工時(shí))
4、報(bào)酬
5、交付期限
6、單價(jià)
7、總金額
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:________________________________________________________
第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:___________________________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的.材料由________人提供。材料的檢驗(yàn)方法:____________________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來(lái)完成??梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲_______________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:___________________________________________________
第八條結(jié)算方法及期限:__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫(xiě))________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任:________________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項(xiàng):__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人:承攬人:
法定代表人:法定代表人: