合同內(nèi)容應(yīng)包括勞動雙方的基本信息、工作內(nèi)容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內(nèi)容。那么合同書的格式，你掌握了嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

承包合同糾紛管轄權(quán)篇一

案由：_________________承攬合同糾紛

訴訟請求：_________________

1：_________________請求被告依法支付原告工程款7300元。

2：_________________本案的訴訟費由被告承擔。

事實及理由：_________________

原告與__________________年___月___日與被告簽訂工程承包協(xié)議，就被告位于__________市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)錦園小區(qū)4#住宅樓，以包工不包料的方式承包給原告。具體承包范圍為原告按期完成被告的地下室至六層內(nèi)的涂料粉刷工程，工程價款為4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面積，工程總價款為32300元。后被告支付原告工程款25000元，還欠原告7300元未還。原告多次催促被告支付剩余工程款，但被告總是以種種理由推辭不支付。故原告在百般無奈的情況下，為了維護自己的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條之規(guī)定，特向貴院提起民事訴訟，請求人民法院支持原告的訴訟請求。

此致

榆陽區(qū)人民法院

具狀人：_________________

__________年___月___日

承包合同糾紛管轄權(quán)篇二

電話：________________

被告：_________________邢臺市__________公司

法定代表人：___________________________，系該公司經(jīng)理。

電話：________________

訴訟請求

1、依法解除合同，被告返還原告價款100000元;

2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟損失__________元。

3、訴訟費用由被告承擔。

事實和理由

原、被告于_______________5年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的`合法權(quán)益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返還價款，并賠償原告的經(jīng)濟損失。

此致

__________人民法院

具狀人：_________________石家莊市__________公司

_____年_____月_____日

承包合同糾紛管轄權(quán)篇三

原告：____________，女，出生于________年______月_____日，身份證號碼：____________,地址：____________，電話：____________。

被告：____________，女，出生于_______年______月_____日，身份證號碼：____________，單位：____________，地址：____________。

訴訟請求：

1、判令被告每月支付贍養(yǎng)費______元;

2、判令被告每個星期回家看望一次原告;

3、判令本案訴訟費由被告承擔。

事實和理由：

此致

____________________區(qū)人民法院

具狀人：_________________

__________年__________月__________日

承包合同糾紛管轄權(quán)篇四

被 告 劉×× 男 42歲 漢主 任 同 上 ××鄉(xiāng)經(jīng)管會

一、請求事項：

1.履行合同：

2.賠償經(jīng)濟損失。

二、事實理由及證據(jù)：

(一)請求的原因事實

1.雙方是怎樣引起訂立承包合同的?

2.被告為什么中途撕毀了合同?

3.被告以權(quán)謀私，損害集體和個人利益的違法行為，我要跟他爭出個事非曲直來。

被告自知他的行為已構(gòu)成違法以至犯罪，這才又使用欺上瞞下收買等一貫手法，首先盜用原告名義向上級打報告，說我自動撂下不干了，無能經(jīng)營、虧損等，其用心是為掩飾他片面毀約行為：又蒙蔽鄉(xiāng)政府，用鄉(xiāng)黨委、企業(yè)辦和他主持的經(jīng)管會名義聯(lián)橫向縣打報告，說是原告自己請求不干。

以上就是本案的經(jīng)過詳情，尚有未便記人的事實，留待法庭審理時面述。

(二)訴訟的理由

雙方簽訂的合同出于協(xié)商自愿，內(nèi)容清楚，手續(xù)齊全，屬于有效的合同，應(yīng)受法律保護。被告在合同生效后，既未經(jīng)雙方協(xié)商同意，又不具備解除合同的條件，就單方面隨意撕毀合同，此為申訴理由之二。

根據(jù)我國經(jīng)濟合同法第三十三條之規(guī)定，發(fā)包方(被告)應(yīng)承擔因此造成停工、丟失等一切實際損害的賠償責任。

發(fā)包方就此同一經(jīng)營范圍和內(nèi)容，又與第三方簽訂的承包合同是無效的，從簽訂之日起，就沒有享受法律保護的條件。

基于上記理由和事實，特提起訴訟，請求法律解決是盼。

承包合同糾紛管轄權(quán)篇五

原告：，女，漢族，年月日出生，住址：，身份證號碼：

被告：，男，漢族，年月日出生，住址：，身份證號碼：

一、請求判令被告返還借款本金元以及支付逾期利息。

二、本案訴訟費用由被告承擔。

年月日，被告因工地投資需要向原告借款元并出具收條一份。年月日，被告向原告借取車款及現(xiàn)金共萬元并出具欠條一份。

年月日，被告出具借條一份證實前述的兩筆借款，合計元(含車款)，并承諾于年月日還清。

年月日，被告又向原告借款人民幣元，約定于年月日還清，并立下借條一份為證。

約定還款期限屆滿后，原告多次要求被告返還借款，被告均拒絕返還。

為此，特向貴院提出訴訟，請求維護原告合法權(quán)益，判令被告返還借款本金元以及支付逾期利息(其中借款本金元的計息期限自年月日起，借款本金元的計息期限自年月日起，均計算至實際清償之日止。利息均按同期人民銀行貸款利率計算。)

此致

人民法院

具狀人：

年月日

承包合同糾紛管轄權(quán)篇六

原告：李，xxx男，漢族，43歲，住xx市榆陽區(qū)xxx，聯(lián)系電話：

被告：卜xxxx，男，漢族，42歲，住xxxxxxxx，聯(lián)系電話：

案由：承攬合同糾紛

訴訟請求：

1：請求被告依法支付原告工程款7300元。

2：本案的訴訟費由被告承擔。

事實及理由：

原告與xxx6年9月30日與被告簽訂工程承包協(xié)議，就被告位于xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)錦園小區(qū)4#住宅樓，以包工不包料的方式承包給原告。具體承包范圍為原告按期完成被告的地下室至六層內(nèi)的涂料粉刷工程，工程價款為4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面積，工程總價款為32300元。后被告支付原告工程款25000元，還欠原告7300元未還。原告多次催促被告支付剩余工程款，但被告總是以種種理由推辭不支付。故原告在百般無奈的情況下，為了維護自己的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條之規(guī)定，特向貴院提起民事訴訟，請求人民法院支持原告的訴訟請求。

此致

榆陽區(qū)人民法院

具狀人：

xxx0年3月12日

承包合同糾紛管轄權(quán)篇七

住所地：石家莊市××路×號

法定代表人：李××，系該公司經(jīng)理

電話：××××××

被告：邢臺××公司

住所地：邢臺市××路×號

法定代表人：王××，系該公司經(jīng)理。

電話：××××××

1、依法解除合同，被告返還原告價款100000元;

2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟損失××元。

3、訴訟費用由被告承擔。

原、被告于20xx年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權(quán)益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返還價款，并賠償原告的經(jīng)濟損失。

此致

××人民法院

具狀人：石家莊市××公司

×年×月×日

承包合同糾紛管轄權(quán)篇八

住所地：石家莊市××路×號

法定代表人：李××，系該公司經(jīng)理

電話：××××××

被告：邢臺××公司

住所地：邢臺市××路×號

法定代表人：王××，系該公司經(jīng)理。

電話：××××××

訴訟請求

1、依法解除合同，被告返還原告價款100000元;

2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟損失××元。

3、訴訟費用由被告承擔。

事實和理由

原、被告于xxx5年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的'合法權(quán)益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返還價款，并賠償原告的經(jīng)濟損失。

此致

××人民法院

具狀人：石家莊市××公司

×年×月×日

承包合同糾紛管轄權(quán)篇九

法人代表：xxx，系公司經(jīng)理

被告人：xx市xx區(qū)xx商店地址：xx市xx區(qū)xx大街x號

法人代表：xxx，系商店經(jīng)理

案由：追索貨款，賠償損失

1．責令被告償還原告貨款3萬元。

2．責令被告賠償拖欠原告貨款3個月的利息損失。

3.責令被告賠償原告提起訴訟而產(chǎn)生的一切損失，包括訴訟費、請律師費等。

原告和被告x年x月x日商定，被告從原告處購進西鳳酒200箱，價值人民幣3萬元。原告于當年x月x日將200箱西鳳酒用車送至被告處，被告立即開出3萬元的轉(zhuǎn)帳支票交付原告，原告在收到支票的第二天去銀行轉(zhuǎn)帳時，被告開戶銀行告知原告，被告帳戶上存款只有1．2萬余元，不足清償貨款。由于被告透支，支票被銀行退回。當原告再次找被告索要貨款時，被告無理拒付。后來原告多次找被告交涉，均被被告以經(jīng)理不在為由拒之門外。

根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第106條第一款和第134條第一款第七項的規(guī)定（起開始實施《民法典》），被告應(yīng)當承擔民事責任，原告有權(quán)要求被告償付貨款，并賠償由于被告拖欠貸款而給原告帶來的一切經(jīng)濟損失。

證據(jù)和證據(jù)

1．被告收到貨后簽收的收條1份

2．銀行退回的被告方開的支票1張

3．法院和律師事務(wù)所的收費收據(jù)x張

此致

xx區(qū)人民法院

起訴人：xx市xx區(qū)xx公司（公章）

20xx年十一月二十日

承包合同糾紛管轄權(quán)篇十

起訴單位：

地址：

法定代表人姓名：

被告單位（全稱）：

地址：

法定代表人姓名：

訴訟請求：

責令甲方償付工程款和賠償乙方經(jīng)濟損失：

（一）付清宿舍樓、教學樓拖欠款_______元；

以上三項合計，共_________元。

事實和理由：

______年______月______日，______縣建筑工程總公司______公司（原告，以下簡稱乙方）同______市職工教育培訓中心（被告，以下簡稱甲方）簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為_______元。開工日期定為______年______月______日；竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設(shè)備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達______天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的_____余名職工無活可干，機具設(shè)備長期無用，給乙方經(jīng)濟上造成損失達________元。甲方雖然承擔了_______元的誤工費，但尚有_______元到今有承擔賠償損失的責任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。

工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_____元。

從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值______元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

此致

____________人民法院

起訴單位：____________

________年_______月_____日

附：

起訴狀副本____份；

證據(jù)材料副本____份。

承包合同糾紛管轄權(quán)篇十一

身份證號碼：xx

住所地：xx

被告：上海xx有限公司

住所地：xx

法定代表人：xx

聯(lián)系地址：xx

一、請求判令被告向原告償還借款本金人民幣70萬元；

三、本案訴訟費由被告承擔。

20xx年12月17日，被告由于經(jīng)營需要向原告借款人民幣65萬元整，約定月利率為1.5%，為方便結(jié)算，雙方同時約定：利息從20xx年1月1日起算，至20xx年12月31日截止，利息結(jié)算時間為20xx年春節(jié)前，以后以此類推。

原告當日即通過銀行轉(zhuǎn)賬形式向被告支付人民幣65萬元整，20xx年1月26日(20xx年春節(jié)前幾天)，被告通過銀行轉(zhuǎn)賬形式向原告支付20xx月1日至20xx月31日期間的利息117000元；20xx年2月xx日(20xx年春節(jié)前幾天)，被告通過銀行轉(zhuǎn)賬形式向原告支付20xx年1月1日至20xx年12月31日期間的利息67000元，同時，被告以資金周轉(zhuǎn)困難為由，稱無法及時支付該期間另外5萬元利息，并承諾將該5萬元金額作為借款本金，加之原65萬元借款本金，同時向原告出具合計人民幣70萬元的收據(jù)，并約定自20xx月1日起，月利率為2%。

其后，原告因急需用錢，多次與被告協(xié)商、發(fā)函，要求返還借款及相應(yīng)利息，但被告都嚴辭拒絕，原告無奈，只好向貴院提起訴訟，貴院于20xx年9月xx日作出判決，以還款期限未到為由，駁回原告的訴請，并同時認定，原告可在還款期限屆滿后通過合法途徑再行主張。

現(xiàn)被告仍拒絕還款，原告只好再行起訴。

原告認為，被告拒絕向原告返還借款本金70萬元，應(yīng)立即返還，并按約定支付利息168000元【具體算法如下：700000×2%×12=168000元(注：暫計至20xx年12月底，并實際支付至付款之日)】。

在此，原告懇請貴院支持原告的全部訴訟請求。

此致

上海市xx人民法院

具狀人：

二〇xx年一月五日

承包合同糾紛管轄權(quán)篇十二

原告：____________，女，__________年__________月__________日出生，漢族，無業(yè)，住_____________，身份證號碼_____________.

被告：____________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，住所地_________________，實際經(jīng)營地_____________(郵編101100)，注冊號________________，聯(lián)系電話________________.

法定代表人_______________，系公司董事長。

案由：______________

訴訟請求：

2.判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由：

20__年12月31日，原告與被告簽訂了編號為y_______________的《商品房預(yù)售合同》。根據(jù)該合同的約定，被告應(yīng)在20__年8月30日前向原告交付房屋，否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止，依原告全部已付款的萬分之一按日計算，并于實際交房之日起30內(nèi)向原告支付。

20__年1月22日，原告向被告支付了全部購房款，但是被告未按照合同約定時間交付房屋。20__年10月7日，原告與被告簽訂了《補充協(xié)議》，被告承諾在20__年5月30日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議，被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即20__年8月30日之次日起計算。

20__年8月18日，被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中，被告明確說明，“我司將嚴格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到20__年12月10日，被告方將《商品房預(yù)售合同》項下的房屋交付給原告。

根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關(guān)于違約金的約定，被告應(yīng)當向原告支付自20__年8月31日起至20__年12月10日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日30日內(nèi)未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金，被告始終不支付。20__年1月，原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》，被告簽收后仍不向原告支付違約金。

綜上所述，為維護合法權(quán)益，原告根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定，向貴院提起訴訟，懇請貴院支持原告的訴訟請求。

此致

__________人民法院

起訴人(簽字)：_______________

20__________年_____月__________日

承包合同糾紛管轄權(quán)篇十三

訴訟請求：

1、請求法院依法判令被告支付尚欠的37956元貨款及利息17696元。

2、由被告承擔本案的訴訟費用。

事實及理由：

原告湖南中大生物科技有限公司是一家從事飼料、飼料添加劑、飼用生物酶制劑生產(chǎn)經(jīng)營的專業(yè)化飼料企業(yè)。6月19日，原告與被告簽訂了銷售合同，合同有效期為一年。合同第一項第二條約定，被告在湖南省漣源市及冷水江部分區(qū)域銷售原告的產(chǎn)品。合同第八項第八條約定：合同期開始兩個月內(nèi)可以由乙方(原告)鋪底，但鋪底總額不超過肆萬元，以后交易均現(xiàn)款現(xiàn)貨，元月1日開始，甲方(被告)專銷乙方產(chǎn)品，合同期滿時甲方付清乙方所有欠款。

原告與被告的合同期限滿后，被告卻沒有按合同的約定，與原告結(jié)算清楚，到目前為止，被告還欠原告37956元貨款。經(jīng)原告多次催討，但被告總是以種種理由不肯支付。為了維護原告的合法權(quán)益，特根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，向貴院起訴，請依法判如訴請。

此致

長沙市芙蓉區(qū)人民法院

具狀人：湖南中大生物科技有限公司

承包合同糾紛管轄權(quán)篇十四

當事人姓名性別年齡民族職業(yè)住址工作單位

原告姜××男40歲漢承包戶××縣××鄉(xiāng)××制油廠

被告劉××男43歲漢主任同上××鄉(xiāng)經(jīng)管會

1.履行

合同

2.賠償經(jīng)濟損失。

1.雙方是怎樣引起訂立承包合同的?

××縣××鄉(xiāng)辦企業(yè)制油廠，由于經(jīng)營不善，連年虧損至1982年負債累累已停產(chǎn)三年了。我自幼在油廠工作已有近20年的工齡，當時在本縣太平川油廠擔負生產(chǎn)指導工作。

經(jīng)新建鄉(xiāng)武裝部部長的介紹來到××鄉(xiāng)擔起恢復制油廠生產(chǎn)，償還舊債的重任，由鄉(xiāng)經(jīng)管會直接領(lǐng)導，被告是企業(yè)主要負責人。我的職稱是技術(shù)員。1984年，油廠已恢復到扭虧為盈，又任命我為車間副主任，主管油廠的生產(chǎn)責任。隨著經(jīng)濟體制改革的形勢，企業(yè)實際生產(chǎn)責任制，又因償還了積累三年的舊債，這才主動找我承包。從1984年12月末起至1986年9月末止訂兩年承包期合同。1985年3月12日立的合同。

2.被告為什么中途撕毀了合同?

我從1982年來到新建油廠。幾年來，我耳聞目睹了油廠的現(xiàn)實，深知其虧損的弊病依然存在。被告劉××與油廠保管員的關(guān)系是形成企業(yè)虧損的主要原因。為此，當被告找我擔任承包時，我就提條件，前段事務(wù)與承包后必須分清，庫存與帳面必須相符，不這樣我不承包。被告答應(yīng)。但提出“先交接帳簿，以后查庫存，如有缺少，由保管員負責。這樣不耽誤生產(chǎn)?！蔽彝饬?，由于我要求過前后分清，各負其責。同時，又掌握承包前的廠內(nèi)的底細，所以，被告就不顧一切了。他在我承包當年的5月7日對我說，油廠不承包了，還象過去一樣干，給你按每天工資8元計算，你把合同交回來吧!我不同意。

3.被告以權(quán)謀私，損害集體和個人利益的違法行為，我要跟他爭出個事非曲直來。

首先，我到縣委上訪：他們告訴我到縣企業(yè)局去談;企業(yè)局李局長介紹我到法院;法院金庭長讓我請律師代理辦;后來縣律師事務(wù)所兩名律師檢查了帳目，作出了承包階段盈利一萬四千多元，豆油少七千多斤，豆餅少一萬多斤的證明。我再找縣委書記王、羅兩領(lǐng)導同志，他們指示到信訪辦去立案，信訪辦的工作人員劉××說“你告到那兒也得回去處理”勸我息事。我又找信訪辦主任劉××同志。他把我介紹到縣委書記那;縣委書記指示：通過法律手段解決。介紹我去法院。在此期間，被告用威逼利誘的辦法，先煽動工人到我家去要工資，拿走我家的電視機，用此逼我交出合同，在我上訪的二年中劉××不顧黨紀國法，公然下令砸開油庫，原料房、生產(chǎn)車間、食堂，收去我承包期間純利14183.29元，占用食堂糧面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油廠另行承包給第三人，庫存豆油經(jīng)律師調(diào)查時已短少七千多斤，豆餅萬斤以上，劉××又想借用承包之機的混亂，以便消滅或減少他利用職權(quán)侵吞的集體財富罪責。

被告自知他的行為已構(gòu)成違法以至犯罪，這才又使用欺上瞞下收買等一貫手法，首先盜

用原告名義向上級打報告，說我自動撂下不干了，無能經(jīng)營、虧損等，其用心是為掩飾他片面毀約行為：又蒙蔽鄉(xiāng)政府，用鄉(xiāng)黨委、企業(yè)辦和他主持的經(jīng)管會名義聯(lián)橫向縣打報告，說是原告自己請求不干。

以上就是本案的經(jīng)過詳情，尚有未便記人的事實，留待法庭審理時面述。

1983年3月12日，雙方簽訂的合同是一種經(jīng)營權(quán)承包。被告代表發(fā)包方把油廠經(jīng)營管理職能移交給承包人(原告)。這種承包根據(jù)法令規(guī)定，它體現(xiàn)了所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離。發(fā)包方不能再插手經(jīng)營，只是監(jiān)督管理而已。在承包期間，承包人依據(jù)合同規(guī)定應(yīng)對生產(chǎn)、資金、收益、虧損以及工資和傷亡事故負全部責任。除了每年向上級單位交納提留費外，承包人有完全自主經(jīng)營權(quán)。然而，被告身為經(jīng)管會主任，只是為了消滅和掩飾自己經(jīng)濟上的問題，對我還個不跟他合作的人，決計踢開，所以不擇手段，毀約違法，此訴訟理由之一。

雙方簽訂的合同出于協(xié)商自愿，內(nèi)容清楚，手續(xù)齊全，屬于有效的合同，應(yīng)受法律保護。被告在合同生效后，既未經(jīng)雙方協(xié)商同意，又不具備解除合同的條件，就單方面隨意撕毀合同，此為申訴理由之二。

根據(jù)我國經(jīng)濟合同法第三十三條之規(guī)定，發(fā)包方(被告)應(yīng)承擔因此造成停工、丟失等一切實際損害的賠償責任。

發(fā)包方就此同一經(jīng)營范圍和內(nèi)容，又與第三方簽訂的承包合同是無效的，從簽訂之日起，就沒有享受法律保護的條件。

基于上記理由和事實，特提起訴訟，請求法律解決是盼。

此致

頒布單位:國家工商管理局

頒布日期:1990

承包合同糾紛管轄權(quán)篇十五

甲方：乙方：

一、承包項目：

因市場經(jīng)濟調(diào)節(jié)需要，甲方將溫州國真眼鏡有限公司給乙方承包。為了使承包方生產(chǎn)經(jīng)營順利進行，甲方將生產(chǎn)場地、廠房的現(xiàn)狀、車間設(shè)施固定資產(chǎn)，部份流動資金、眼鏡制品的各種產(chǎn)品類型，經(jīng)營渠道供方便乙方自引、自產(chǎn)、自消、自負盈虧。

二、承包原則：

1、本協(xié)議本著利益共享、風險共擔的原則，以承包的形式確定甲、乙雙方的權(quán)、責、利的關(guān)系，并按協(xié)議約定進行利益分配和風險擔當。

2、承包期間，甲方提供給乙方所有生產(chǎn)資源和資金投入(所有物料的應(yīng)付款均由甲方代為支付，未經(jīng)甲方同意乙方不得支付現(xiàn)金)，由乙方負責經(jīng)營管理和落實生產(chǎn)目標的完成情況。

3、承包期間車間的所有權(quán)、行政隸屬關(guān)系及稅收、財政等渠道不變。

三、承包期限：

本協(xié)議的承包期限為1年，即從年2月22日至年2月21日止。

四、承包人員：

一車間：楚辛道、二車間：戴中秋

五、承包方式：

1、甲乙雙方利潤分配：甲方利潤為80%，乙方利潤為20%。

2、乙方的利潤報表每月結(jié)算一次，甲方每月預(yù)支乙方應(yīng)發(fā)工資和獎金,利潤分紅剩余部分次年5月份一次性付清。

3、承包期間業(yè)績年產(chǎn)值承包線定為萬元(凈利潤額匯入戶冊為準)包括廠房設(shè)備折舊在內(nèi)。按9個月平分，每月30日前上交萬元整按時轉(zhuǎn)入甲方帳戶內(nèi)，多余利潤歸乙方所有。承包費從承包的第4個月起每月30日之前上繳給甲方。

4、合同到期帳款還沒有全部收清，甲方先付乙方的工資和獎金，剩下利潤分紅在合同結(jié)束后三個月內(nèi)一次性付清。

5、凈利潤高于萬元的，超出部份甲方享有凈利潤的50%，另外50%歸乙方支配。

6、以原材料倉庫、模具材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫(白銅、黃銅、磷銅、18ni、22ni、25ni、錳料、記憶、易耗品倉庫材料等)各金額為資金保底周轉(zhuǎn)資金(以各倉庫、車間各類銅材盤點為準附清單;但銅材單價按照盤點當時年月單價為準，盤點的各類銅材重量不變)計人民幣(萬元整)。(按銀行利息為準，每月30日之前轉(zhuǎn)入甲方帳戶)

7、原公司應(yīng)收未收、應(yīng)付未付的`老帳資金一律由甲方自行負責理清，但需乙方幫助甲方負責收款。

六、承包權(quán)責：

1、乙方(承包人)受權(quán)后，有權(quán)針對企業(yè)生產(chǎn)管理，經(jīng)營管理、行政管理、技術(shù)開發(fā)、質(zhì)量管理等方面提出治理方案;并負責確定協(xié)調(diào)各部門主管、各車間工作，正確掌握企業(yè)發(fā)展的經(jīng)營決策，指揮職能部門和領(lǐng)導廣大職工全面完成各項生產(chǎn)、經(jīng)濟技術(shù)質(zhì)量指標。并按季度向甲方提交企業(yè)實際財務(wù)會計報表，供甲方核實。

2、乙方對主管級以下員工有人事任免權(quán)，主管級以上管理人員有建議權(quán)。有權(quán)自主調(diào)動和使用現(xiàn)有的車間人員，在不違犯甲方制定的廠規(guī)廠紀的情況下，有權(quán)進行獎懲、辭退違紀員工。

3、全公司安全生產(chǎn)、人身安全、消防安全、環(huán)境保護，勞動保護由乙方負全責。不斷改善勞動條件，關(guān)心職工生活，督促好職工福利工作。正確處理企業(yè)內(nèi)部的分配關(guān)系，督促好職工福利工作。

4、在生產(chǎn)中發(fā)生的安全事故，和因交期或品質(zhì)等原因產(chǎn)生的客戶投訴索賠費用由甲、乙雙方共同承擔，在元以下由乙方支付，2000元以上甲方負責40%;乙方自行負責60%。在生產(chǎn)過程中因各種原因造成的補料費用由乙方全部承擔，如因交期和品質(zhì)等原因?qū)е掠唵巫兏蛉∠?，雙方根據(jù)實際情況確定承擔責任。

七、其它事項

1、廠房車間各建筑物不變，如需改變房間隔拆建構(gòu)，需甲方同意，否則不能任意拆除、改變車間、隔拆及墻體的建筑建構(gòu)。

2、擴大新設(shè)備或設(shè)備確作廢需經(jīng)甲方同意，否則乙方不能擅自改變

3、設(shè)備及低值易耗品，以清單進行交接;如在承包期間損失要按帳面折舊值賠償。應(yīng)按承包合同規(guī)定，監(jiān)督企業(yè)管理好資產(chǎn)，監(jiān)督企業(yè)依法經(jīng)營，照章納稅，履行合同;做好指導、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

4、乙方流動資金和成品材料及現(xiàn)金由甲方主管人員當月審批。

5、乙方在簽訂合同日開始，生產(chǎn)出的一切廢銅材料只能換原材料，不得買賣;其它廢材料如需買賣必須由甲方主管批準。

6、承包期間以廠房、設(shè)備，人員不變?yōu)榛A(chǔ)，需人員技術(shù)人員由乙方負責。

八、協(xié)議變更

1、本協(xié)議生效后即具有法律約束力，甲乙雙方均不得隨意變更或解除。本協(xié)議需要變更或解除時，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議，在新的書面協(xié)議未達成之前，本協(xié)議依然有效。

2、乙方因管理不善或決策嚴重失誤，給甲方造成重大損失的，甲方有權(quán)解除協(xié)議，不負違約責任。

3、甲方如違反本協(xié)議規(guī)定，干擾乙方的生產(chǎn)管理活動，使乙方生產(chǎn)管理活動無法正常施行或使乙方的合法收入得不到保障時，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔違約責任。

九、違約責任：

1、甲方違反協(xié)議規(guī)定的，應(yīng)承擔違約責任，給乙方造成經(jīng)濟損失的，賠償直接損失，并從甲方利潤中扣除%作為違約金。

2、乙方違反協(xié)議規(guī)定的，應(yīng)承擔違約責任，從乙的利潤中扣除%作為違約金賠償給甲方。

3、協(xié)議期滿，乙方不能按質(zhì)量交還甲方提供的設(shè)備等財產(chǎn)，乙方應(yīng)賠償缺少或損壞數(shù)量價值的損失，并從乙方利潤中扣除%作為違約金。

十、附則

1、本協(xié)議期滿后，如甲方仍須將承包時，乙方在履行本協(xié)議良好的情況下，甲方應(yīng)優(yōu)先考慮由乙方續(xù)約。

2、本協(xié)議期滿后，甲、乙任何一方如需續(xù)約或終止協(xié)議，應(yīng)于本協(xié)議期滿前一個月向?qū)Ψ教岢觥f(xié)議期滿后3個月內(nèi)甲方應(yīng)支付乙方在承包期間應(yīng)享有的利潤。

3、本協(xié)議由甲、乙雙方代表簽字后生效。

4、本協(xié)議正本一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章或按手印)：

年月日年月日