勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關(guān)系的書面協(xié)議,是保障勞動者權(quán)益、維護用人單位合法權(quán)益的重要法律文件。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧
加工合同書樣本篇一
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要,委托乙方生產(chǎn)加工零部件,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下合同以資共同信守:
零部件名稱
規(guī)格型號
單位
數(shù)量
交貨日期
零部件名稱
規(guī)格型號
加工材料名稱
單位
材料耗用定額
零部件名稱
規(guī)格型號
單位
加工費定額(含稅)
在雙方確認掛帳結(jié)算后的________月內(nèi),甲方付清加工費。
1、單批次委托加工的,本合同即為加工計劃;多批次委托加工的業(yè)務(wù),由甲方另行下達委托加工生產(chǎn)計劃書,明確規(guī)定加工期限,乙方必須保證在規(guī)定期限內(nèi)交貨。
2、根據(jù)甲方下達的加工計劃,甲乙雙方辦理委托加工撥料手續(xù),由交接雙方經(jīng)辦人在《委托加工撥料單》上簽證確認。
3、產(chǎn)品加工完畢后,甲乙雙方辦理完工產(chǎn)品交接手續(xù),由交接雙方經(jīng)辦人在《加工產(chǎn)品入庫單》上簽字確認。
4、每月結(jié)算期,根據(jù)當月加工產(chǎn)品數(shù)量,甲乙雙方辦理加工費掛帳結(jié)算確認手續(xù),并在本合同規(guī)定的付款前,乙方憑增值稅專用發(fā)票向甲方收取加工費。
雙方另行簽訂質(zhì)量技術(shù)協(xié)議予以明確規(guī)定。
乙方延期交貨的,按每延遲一天處以2%的經(jīng)濟罰款。
甲方(公章):
乙方(公章):
簽訂日期:20 年 月 日
加工合同書樣本篇二
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作人;定作人應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3.定作人應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作人使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負者修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應(yīng)當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%__30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%__60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時,應(yīng)當償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作人要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時,承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時,定作人還應(yīng)補償不足部分,如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作人應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日
加工合同書樣本篇三
甲方:
乙方:
根據(jù)平等、互利、雙贏的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就甲方委托乙方加工業(yè)務(wù),特訂立本協(xié)議。
甲方提供下屬生產(chǎn)基地黃酒釀造所產(chǎn)生的酒糟,由乙方提取糟燒酒精。
糟燒酒精由甲方收回用于黃酒生產(chǎn),剩余干糟由乙方自行處置。
乙方具備相關(guān)生產(chǎn)場所,并獲政府部門生產(chǎn)許可,配備與甲方生產(chǎn)規(guī)模相一致的提取糟燒酒精生產(chǎn)能力,即具備加工日產(chǎn)酒糟最高值的能力。
甲方如出現(xiàn)生產(chǎn)的重大調(diào)整或生產(chǎn)規(guī)模的擴大,應(yīng)提前半年通知乙方;乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產(chǎn)能力的也應(yīng)提前半年告知對方。
甲方提供的酒糟如水份含量與正常值有偏離的,乙方不能以此為由拒絕加工;甲方也不因此在計量和計價上作調(diào)整。
1、酒糟數(shù)量:按甲方冬釀年度主糧投料的%計算;
2、酒糟價格:以每公斤元計算;
3、酒精價格:成品折合成酒精度,以每噸價格元計算;
4、總價結(jié)算:甲方發(fā)出的酒糟總價與乙方返回糟燒酒精總價相抵,其差額由各自給付。
5、結(jié)算時間:以每黃酒釀期結(jié)束為結(jié)算時間。
乙方不得外購酒精充當自產(chǎn)酒精,或在自產(chǎn)酒精中添加部分外購酒精。如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)要求乙方賠償。
甲方負責將酒糟堆放在固定地點。
乙方負責酒糟裝運、現(xiàn)場清理,并保證裝運及時,環(huán)境清潔。
糟燒酒精由乙方按照甲方要求,送至甲方指定倉庫。
乙方應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)酒類生產(chǎn)、消防等法規(guī)要求組織生產(chǎn)。
乙方對生產(chǎn)、運輸、裝卸等業(yè)務(wù)中的安全負全責。
本協(xié)議自簽訂日起五年有效。
協(xié)議到期后,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商可進行續(xù)簽。
本協(xié)議未盡事宜,由甲、乙雙方協(xié)商。
本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方: 乙方:
______年____月____日______年____月____日
加工合同書樣本篇四
定作人:__簽訂地點:__
承攬人:__簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
第二條定作人提供的材料
材料、規(guī)格、計量數(shù)量、質(zhì)量、提供日期、消耗定額等內(nèi)容
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:__
第四條加工物的`技術(shù)標準、質(zhì)量要求:__
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:__
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:__
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:__
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在__日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的__日內(nèi)答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:__
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:__
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:__
第十三條定作人在__年__月__日前交定金(大寫)__元。
第十四條本合同解除的條件:__
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:__
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第__種方式解決:
(一)提交__仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:__
定作人:____承攬人:____
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
加工合同書樣本篇五
委托方:
承接方:
甲乙雙方在互惠互利的基礎(chǔ)上,乙方利用自身的設(shè)備、技術(shù)和人員為甲方提供零部件進行陰極電泳漆涂裝加工。并同意按以下條款和條件簽訂本加工合同。
具體單價見附件報價單(cflc-qt100728002附),總價62.00元/套,凸焊螺母攻絲另加3.00元/套。此價格含稅(17%),含運費。
2、乙方在零件表面處理前零件上所有凸焊螺母需使用對應(yīng)標準絲錐攻絲一遍。
3、乙方保證涂膜平整光滑,甲方按國家相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標準驗收。因乙方原因造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題,由乙方負責返修合格;因甲方原因造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題,返修費用由甲方負責,如造成車廠投訴乙方應(yīng)承擔連帶責任。甲方在收到乙方貨物后5個工作日內(nèi)反饋質(zhì)量問題。如產(chǎn)品質(zhì)量異常若甲方提出做形式檢測,乙方需無條件同意甲方在國家認可的實驗室檢測。
4、ppap審核等級按照等級三執(zhí)行
甲方負責提供檢驗合格的底材件給甲方生產(chǎn),乙方若發(fā)現(xiàn)甲方提供的底材件有明顯的質(zhì)量不良應(yīng)停止生產(chǎn)并通知甲方處理。
乙方收到甲方白件3個工作日之內(nèi)交貨,如遇急件交貨日期雙方再協(xié)商解決。(如因批量大、質(zhì)量、設(shè)備原因乙方提前通知甲方并協(xié)商解決交貨日期。)
保證產(chǎn)品安全運輸不受損壞為原則,包裝費用由乙方承擔,如采用甲方托盤或料架等載體運輸乙方需負責保管并如數(shù)歸還甲方,丟失或損壞照價賠償。
乙方遵循《環(huán)境保護法》的相關(guān)法規(guī)要求,如因環(huán)保部門檢查不合格而受到的相關(guān)處罰與甲方無關(guān),乙方自行承擔對環(huán)境污染造成的一切后果。
運費方式及費用:乙方負責接、送貨物到甲方工廠,運費由乙方承擔。
乙方每月5日以前和甲方把上月電泳加工費核對好,并交甲方確認簽字后開具有效增值稅票,甲方收到發(fā)票后60天內(nèi)支付貨款(電匯或承兌匯票)。
20xx年08月26日至20xx年08月25日
甲方應(yīng)按本合同約定,按時支付乙方電泳加工費;乙方應(yīng)按本合同約定的要求,保質(zhì)、保量如期完成所承攬工作,逾期交貨或交貨質(zhì)量不符合要求的,除應(yīng)自動返修外,,還應(yīng)按逾期所交貨物貨款的1%/天支付違約金。
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,復印件有效。合同未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
甲方:乙方:
(蓋章)(蓋章)
委托代表人:委托代表人:
地址:地址:
電話:電話:
加工合同書樣本篇六
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要,委托乙方生產(chǎn)加工零部件,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下合同以資共同信守:
零部件名稱
規(guī)格型號
單位
數(shù)量
交貨日期
零部件名稱
規(guī)格型號
加工材料名稱
單位
材料耗用定額
零部件名稱
規(guī)格型號
單位
加工費定額(含稅)
在雙方確認掛帳結(jié)算后的________月內(nèi),甲方付清加工費。
1、單批次委托加工的,本合同即為加工計劃;多批次委托加工的業(yè)務(wù),由甲方另行下達委托加工生產(chǎn)計劃書,明確規(guī)定加工期限,乙方必須保證在規(guī)定期限內(nèi)交貨。
2、根據(jù)甲方下達的加工計劃,甲乙雙方辦理委托加工撥料手續(xù),由交接雙方經(jīng)辦人在《委托加工撥料單》上簽證確認。
3、產(chǎn)品加工完畢后,甲乙雙方辦理完工產(chǎn)品交接手續(xù),由交接雙方經(jīng)辦人在《加工產(chǎn)品入庫單》上簽字確認。
4、每月結(jié)算期,根據(jù)當月加工產(chǎn)品數(shù)量,甲乙雙方辦理加工費掛帳結(jié)算確認手續(xù),并在本合同規(guī)定的付款前,乙方憑增值稅專用發(fā)票向甲方收取加工費。
雙方另行簽訂質(zhì)量技術(shù)協(xié)議予以明確規(guī)定。
乙方延期交貨的,按每延遲一天處以2%的經(jīng)濟罰款。
甲方(公章):
乙方(公章):
簽訂日期:
加工合同書樣本篇七
定作方(甲方)_____________________
承攬方(乙方)_____________________
1、委托加工產(chǎn)品:_____________________
2、數(shù)量:以甲方下單為準。
3、單價:_______________
4、交貨期限:按乙方接單日起5-7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應(yīng)在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)
1、面料、輔料質(zhì)量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、繡制“煒城”標徽工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質(zhì)量問題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;
7、乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金
8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準),并派業(yè)務(wù)員跟單,其食宿由乙方負責。
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
2、在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3、銷售期限:_______________________。
1、在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_______________________
開戶銀行:_______________________
銀行賬號:_______________________
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
7、每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
8、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責任。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
企業(yè)質(zhì)量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)_________
授權(quán)代表(簽字)______授權(quán)代表(簽字)________
加工合同書樣本篇八
地址:_____________________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方:____________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條
原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條
技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條
驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條
交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的.違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條
不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____
日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____日