合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面是小編為大家整理的合同范本,僅供參考,大家一起來看看吧。
通信建設工程施工合同篇一
承包方(乙方)__________________
根據(jù)通信工程建設的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程名稱:______________________________
2.工程地點:______________________________
3.工程范圍和內(nèi)容:________________________
第二條 甲方權(quán)利和義務
1.組織工程建設項目的技術(shù)交底,向乙方明確施工任務;
2.提供必要的施工條件;
3.負責主材的供應,詳見發(fā)包人供應材料、設備一覽表;
4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;
5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關(guān)部門及時組織驗收;
6.按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條 乙方權(quán)利和義務
1.必須具有經(jīng)國家有關(guān)部門批準的通信行業(yè)施工資質(zhì),并經(jīng)鐵通工程建設有限公司浙江分公司核準的施工入圍資格,并向甲方提供企業(yè)(或公司)施工資質(zhì)證書、企業(yè)基本情況等相關(guān)資料;
2.應編制《工程施工概、預算》,經(jīng)甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據(jù);
3.乙方不得將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人;
4.非經(jīng)甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包;
5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;
6.合理組織施工,編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃,并在施工前送甲方備案;
7.嚴格按設計文件及《gb/t50312-》、《本地網(wǎng)通信線路工程驗收規(guī)范yd5051-97》等規(guī)范要求施工;
8.做好施工材料的檢驗、清點和保管,乙方采購的材料應按照約定及設計和有關(guān)標準要求采購,并提供產(chǎn)品合格證明,對材料設備的質(zhì)量負責,采購的材料設備須經(jīng)甲方書面認可后方能使用,采購的材料設備與設計或標準要求不符時,應重新采購符合要求的產(chǎn)品,并承擔由此發(fā)生的費用及延誤工期的責任;
9.服從甲方監(jiān)理及甲方代表對施工過程的管理與監(jiān)督,工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監(jiān)理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方監(jiān)理及甲方代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。否則,甲方有權(quán)要求乙方返工,并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任;
10.線路工程的施工,乙方同時承擔電話機及數(shù)據(jù)終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內(nèi),乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內(nèi)的電話機及數(shù)據(jù)終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。
11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,切實做好安全生產(chǎn)工作。乙方在施工中所發(fā)生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故,事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔,并不得因此影響工程進度。
第四條 工程期限
本工程開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
第五條 竣工驗收
1.工程竣工后,乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內(nèi)按鐵通網(wǎng)建[]32號關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的要求編制完整的竣工文件。
2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關(guān)部門及時組織驗收,驗收以施工圖紙、圖說、技術(shù)交底紀要、設計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。
3.驗收合格后,雙方簽署竣工驗收通過的文件,并將工程移交給甲方管理。驗收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求的,由乙方負責修改再進行驗收??⒐と掌谝则炇胀ㄟ^的日期為準。
第六條 質(zhì)量保證
1.保修期限:工程竣工驗收通過后十二個月;
2.保修責任:乙方對交付的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任,由于乙方施工原因造成的質(zhì)量問題,乙方負責無償修復。
第七條 工程考核
1.乙方采購的材料不符合質(zhì)量標準或弄虛作假、以次充好,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),乙方自行承擔整改所需的工料費,同時向甲方支付工程最終結(jié)算價款________%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。情節(jié)惡劣的,取消乙方入圍施工資格。
2.除甲方原因及不可抗力外,工期延誤的責任由乙方承擔,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結(jié)算價款0.5%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。
3.不服從甲方指揮,拒絕或延誤電話機及數(shù)據(jù)終端安裝,乙方向甲方支付工程最終結(jié)算價款__________%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除,并同時取消乙方入圍施工資格。
4.未按期按鐵通網(wǎng)建[]32號關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的要求編制完整的竣工文件的,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結(jié)算價款0.5%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。
第八條 工程價款的結(jié)算與支付
1.本工程采用包工部分包料方式,根據(jù)乙方編制的施工預算,合同價暫定為__________.
2.工程竣工后,由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規(guī)定據(jù)實編制竣工決算報告,經(jīng)甲方指定的具有通信工程審計資質(zhì)的第三方審計,審計費的支付按浙江省物價局浙價服[]262號文件執(zhí)行。
3.工程最終結(jié)算款的確定:工程最終結(jié)算款由以下兩部分組成,(1)審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調(diào)整,按審計的價款確定;(2)審計審定價款中的建筑安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分),乙方同意按浙鐵通計建[]303號文的規(guī)定調(diào)整相關(guān)費率后下浮__________ %.
4.乙方向甲方開具建安和材料統(tǒng)一發(fā)票后,甲方先行支付工程最終結(jié)算價款的90%(甲方有權(quán)在該款項中扣除乙方應支付的違約金),待十二個月保修期滿后,若無工程質(zhì)量遺留問題,甲方付清剩余工程價款。
第九條 合同解除
1.雙方協(xié)商同意可解除本合同。
2.未經(jīng)甲方同意,乙方將承包工程的任何部分分包給他人的,甲方有權(quán)解除本合同。
3.乙方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉(zhuǎn)包給他人的,甲方有權(quán)解除本合同。
4. 有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同無法履行;
(2)因一方嚴重違約致使合同無法履行。
5. 一方依據(jù)本條2、3、4款約定要求解除合同的,應以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知,通知到達對方時合同解除,合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作,并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條 爭議解決方式
在履行合同時發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,或向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十一條 其他
1.乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關(guān)文件內(nèi)容;
2.本協(xié)議未盡事項,雙方另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力;
3.本協(xié)議一式六份,甲乙雙方各執(zhí)三份,協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(蓋章)______________
地址:____________________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
乙方(蓋章)______________
地址:____________________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
簽約日期:________________
簽約地點:________________
通信建設工程施工合同篇二
合同編號:____________
發(fā)包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
根據(jù)通信工程建設的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱:______________________________
2.工程地點:______________________________
3.工程范圍和內(nèi)容:________________________
第二條甲方權(quán)利和義務
1.組織工程建設項目的技術(shù)交底,向乙方明確施工任務;
2.提供必要的施工條件;
3.負責主材的供應,詳見發(fā)包人供應材料、設備一覽表;
4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;
5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關(guān)部門及時組織驗收;
6.按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條乙方權(quán)利和義務
1.必須具有經(jīng)國家有關(guān)部門批準的通信行業(yè)施工資質(zhì),并經(jīng)鐵通工程建設有限公司浙江分公司核準的施工入圍資格,并向甲方提供企業(yè)(或公司)施工資質(zhì)證書、企業(yè)基本情況等相關(guān)資料;
2.應編制《工程施工概、預算》,經(jīng)甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據(jù);
3.乙方不得將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人;
4.非經(jīng)甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包;
5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;
6.合理組織施工,編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃,并在施工前送甲方備案;
7.嚴格按設計文件及《gb/t50312-20__》、《本地網(wǎng)通信線路工程驗收規(guī)范yd5051-97》等規(guī)范要求施工;
8.做好施工材料的檢驗、清點和保管,乙方采購的材料應按照約定及設計和有關(guān)標準要求采購,并提供產(chǎn)品合格證明,對材料設備的質(zhì)量負責,采購的材料設備須經(jīng)甲方書面認可后方能使用,采購的材料設備與設計或標準要求不符時,應重新采購符合要求的產(chǎn)品,并承擔由此發(fā)生的費用及延誤工期的責任;
9.服從甲方監(jiān)理及甲方代表對施工過程的管理與監(jiān)督,工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監(jiān)理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方監(jiān)理及甲方代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。否則,甲方有權(quán)要求乙方返工,并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任;
10.線路工程的施工,乙方同時承擔電話機及數(shù)據(jù)終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內(nèi),乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內(nèi)的電話機及數(shù)據(jù)終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。
11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,切實做好安全生產(chǎn)工作。乙方在施工中所發(fā)生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故,事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔,并不得因此影響工程進度。
第四條工程期限
本工程開工日期__________年__________月__________日,竣工日期__________年__________月__________日。
第五條竣工驗收
1.工程竣工后,乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內(nèi)按鐵通網(wǎng)建[20__]32號關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的要求編制完整的竣工文件。
2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關(guān)部門及時組織驗收,驗收以施工圖紙、圖說、技術(shù)交底紀要、設計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。
3.驗收合格后,雙方簽署竣工驗收通過的文件,并將工程移交給甲方管理。驗收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求的,由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。
第六條質(zhì)量保證
1.保修期限:工程竣工驗收通過后十二個月;
2.保修責任:乙方對交付的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任,由于乙方施工原因造成的質(zhì)量問題,乙方負責無償修復。
第七條工程考核
1.乙方采購的材料不符合質(zhì)量標準或弄虛作假、以次充好,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),乙方自行承擔整改所需的工料費,同時向甲方支付工程最終結(jié)算價款________%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。情節(jié)惡劣的,取消乙方入圍施工資格。
2.除甲方原因及不可抗力外,工期延誤的責任由乙方承擔,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結(jié)算價款0.5%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。
3.不服從甲方指揮,拒絕或延誤電話機及數(shù)據(jù)終端安裝,乙方向甲方支付工程最終結(jié)算價款__________%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除,并同時取消乙方入圍施工資格。
4.未按期按鐵通網(wǎng)建[20__]32號關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的要求編制完整的竣工文件的,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結(jié)算價款0.5%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。
第八條工程價款的結(jié)算與支付
1.本工程采用包工部分包料方式,根據(jù)乙方編制的施工預算,合同價暫定為__________。
2.工程竣工后,由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規(guī)定據(jù)實編制竣工決算報告,經(jīng)甲方指定的具有通信工程審計資質(zhì)的第三方審計,審計費的支付按浙江省物價局浙價服[20__]262號文件執(zhí)行。
3.工程最終結(jié)算款的確定:工程最終結(jié)算款由以下兩部分組成,(1)審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調(diào)整,按審計的價款確定;(2)審計審定價款中的建筑安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分),乙方同意按浙鐵通計建[20__]303號文的規(guī)定調(diào)整相關(guān)費率后下浮__________ %。
4.乙方向甲方開具建安和材料統(tǒng)一發(fā)票后,甲方先行支付工程最終結(jié)算價款的90%(甲方有權(quán)在該款項中扣除乙方應支付的違約金),待十二個月保修期滿后,若無工程質(zhì)量遺留問題,甲方付清剩余工程價款。
第九條合同解除
1.雙方協(xié)商同意可解除本合同。
2.未經(jīng)甲方同意,乙方將承包工程的任何部分分包給他人的,甲方有權(quán)解除本合同。
3.乙方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉(zhuǎn)包給他人的,甲方有權(quán)解除本合同。
4. 有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同無法履行;
(2)因一方嚴重違約致使合同無法履行。
5. 一方依據(jù)本條2、3、4款約定要求解除合同的,應以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知,通知到達對方時合同解除,合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作,并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條爭議解決方式
在履行合同時發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,或向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十一條其他
1.乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關(guān)文件內(nèi)容;
2.本協(xié)議未盡事項,雙方另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力;
3.本協(xié)議一式六份,甲乙雙方各執(zhí)三份,協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(蓋章)______________
地址:____________________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
開戶銀行:________________
帳號:____________________
電話:____________________
郵政編碼:________________
乙方(蓋章)______________
地址:____________________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
開戶銀行:________________
帳號:____________________
電話:____________________
郵政編碼:________________
簽約日期:________________
簽約地點:________________
通信建設工程施工合同篇三
發(fā)包人(全稱):_________________________________________
承包人(全稱):_________________________________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱:__________________________________________________________________________
工程地點:__________________________________________________________________________
工程內(nèi)容:__________________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:________________________
資金來源:________________________________
第二條 工程承包范圍
承包范圍:___________________________________________________________________________
第三條 合同工期
開工日期:___________________________________________________________________________
竣工日期:___________________________________________________________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____________天
第四條 質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:_______________________________________________________________________
第五條 合同價款
金額(大寫):_______________________________元(人民幣)¥:_____________________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同xx條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《xx條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
第九條 發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點:_______________________________________________________________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
發(fā) 包 人:(公章): 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
賬 號: 賬 號:
郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:
通信建設工程施工合同篇四
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
簽訂地點:
簽訂日期: 年月日
依照有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地址:
工程內(nèi)容:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
合同工期:合同簽訂后 天內(nèi)(日歷天)。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:
五、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、成交通知書
3、競標書及其附件
4、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
5、工程報價單
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
六、工程造價:本合同采用單價承包,單價為 成交單價,談判成交總價為 (¥: ),詳見 。
七、工程款支付
工程款 期支付,第一期為預付款, 后,預支總工程款的 %;第二期為乙方完工后,經(jīng)甲乙雙方驗收合格,甲方在接到工程款申請后 個工作日內(nèi)按總工程款的 %支付給乙方,余下 %工程款為質(zhì)量保證金;第三期為工程養(yǎng)護期滿、乙方履行質(zhì)保期內(nèi)修復責任后,經(jīng)甲乙雙方驗收合格,甲方自收到乙方申請支付質(zhì)量保證金后 個工作日內(nèi)向乙方付清質(zhì)量保證金。甲方每次付款前,乙方向甲方開具發(fā)票。
八、甲乙雙方責任
甲方責任
1、
2、
乙方責任:
1、
2、
九、違約責任:
除第十條所規(guī)定的情形外,若乙方未按合同規(guī)定竣工,承包人每延誤一天,向發(fā)包人支付合同價 %/天的違約賠償費;最高賠償限額為合同總價的 %。
十、不可抗力
甲、乙雙方的任何一方由于人力不可抗拒的原因以及其他不可預見或不可避免的情況不能履行合同時,應立即向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后,應立即郵寄以書面形式給對方,根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責。
雙方關(guān)于不可抗力的約定:
⑴ 6 級以上的地震;
⑵ 10 級以上持續(xù)1天的大風;
⑶ 暴雨級 以上持續(xù)1天的大雨;
⑷ 50 年以上未發(fā)生過,持續(xù)2天的高溫天氣;
⑸ 50 年以上未發(fā)生過,持續(xù)2天的低溫天氣;
⑹ 50 年以上未發(fā)生過的洪水。
⑺ 對上述幾種形式,應以造成災害和影響施工為準。
十一、效力條款
若合同附件(如有)與正文有不符之處,以合同正文為準。
十二、解決合同糾紛的方式:
凡有關(guān)本合同或執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應通過友好協(xié)商解決。如不能協(xié)商解決,可向項目所在地的人民法院提起訴訟解決。
十三、聯(lián)系條款
所有關(guān)于本合同的事宜可聯(lián)系如下人員:
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
十四、合同的生效
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出書面補充規(guī)定,經(jīng)雙方簽字蓋章后補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。本合同壹式伍份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,采購代理機構(gòu)執(zhí)一份。
甲 方:
單位名稱(章):
法定代表人:
或授權(quán)代表人:
地址:
郵編:
電話:
賬戶名稱:
開戶銀行:
帳號:
納稅人識別號:
乙 方:
單位名稱(章):
法定代表人:
或授權(quán)代表人:
地址:
郵編:
電話:
賬戶名稱:
開戶銀行:
帳號:
統(tǒng)一社會信用代碼:
通信建設工程施工合同篇五
第一部分?協(xié)議書
發(fā)包人(全稱)?(簡稱甲方)
承包人(全稱)?(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:?年?月?日
竣工日期:?年?月?日
合同工期總?cè)諝v天數(shù)?天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:
五、合同價款
金額(大寫):?(人民幣):?萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權(quán)利、義務的紀要、協(xié)議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標文件和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求
8、工程預算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:?年?月?日
合同訂立地點:
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)?包?人:(公章)?承?包?人:(公章)
住?所:?住?所:
法定代表人:?法定代表人:
委托代表人:?委托代表人:
電?話:?電?話:
傳?真:?傳?真:
開戶銀行:?開戶銀行:
帳?號:?帳?號:
郵政編碼:?郵政編碼:
工商行政管理機關(guān)鑒證意見:
經(jīng)辦人:?鑒證機關(guān)(章)
年?月?日
第二部分?通用條款
此部分采用《建設工程施工合同》范本(gf-1999-0201)中《第二部分?通用條款》
第三部分?專用條款
一、詞語定義及合同文件
2.合同文件及解釋順序
合同文件組成及解釋順序:
3.語言文字和適用法律、標準及規(guī)范
3.1本合同除使用漢語外,不使用?語言文字。
3.2適用法律和法規(guī)
3.2.1需要明示的法律、行政法規(guī):
3.2.2本合同適用的法律和法規(guī)不限于上述明示的法律法規(guī)。本合同訂立時國家及相應部門頒布的其它法律法規(guī)同樣適用。
3.3適用標準、規(guī)范
適用標準、規(guī)范的名稱:
發(fā)包人提供標準、規(guī)范的時間:
國內(nèi)沒有相應標準、規(guī)范時的約定:
4.圖紙
4.1發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數(shù):
4.2發(fā)包人對圖紙的保密要求:
4.3使用國外圖紙的要求及費用承擔:
二、雙方一般權(quán)利和義務
5.工程師
5.1監(jiān)理單位委派的工程師
姓名:?職務:
發(fā)包人委托的職權(quán):
需要取得發(fā)包人批準才能行駛的職權(quán):
5.2發(fā)包人派駐的工程師
姓名:?職務:
職權(quán):
5.3不實行監(jiān)理的,工程師職權(quán):
7.項目經(jīng)理
姓名:?職務:?證號:
8.發(fā)包人工作
8.1發(fā)包人應按約定的時間和要求完成以下工作:
⑴施工場地具備施工條件的要求及完成的時間:
⑵將施工所需的水、電、線路接至施工場地的時間、地點和供應要求:
⑷工程地質(zhì)和地下管線資料的提供時間:
⑸由發(fā)包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間:
⑹水準點與坐標控制點交驗要求:
⑺圖紙會審和設計交底時間:
⑻協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護工作:
⑼雙方約定發(fā)包人應做的其它工作:
8.2發(fā)包人委托承包人辦理的工作:
9.承包人工作
9.1承包人應按約定的時間和要求,完成以下工作:
⑴需由設計資質(zhì)等級和業(yè)務范圍允許的承包人完成的設計文件提交時間:
⑵應提供計劃、報表的名稱及完成時間:
⑶承擔施工安全保衛(wèi)工作及非夜間施工照明的責任和要求:
⑷向發(fā)包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求:
⑸需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù):
⑹已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔:
⑺施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護要求及費用承擔:
⑻施工場地清潔衛(wèi)生的要求:
⑼雙方約定承包人應做的其它工作:
三、施工組織設計和工期
10.進度計劃
10.1承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間:
監(jiān)理工程師對施工方審核的時間:
10.2群體工程中有關(guān)進度計劃的要求:
13.工期延誤
13.1雙方約定工期順延的其他情況:
四、質(zhì)量與驗收
16.工程驗收:由招標人或招標人委托的單位,組織各相關(guān)部門按施工圖紙要求及國家頒布的有關(guān)工程驗收規(guī)范進行驗收。
16.1本工程質(zhì)量要求達到?標準。
17.1雙方約定中間驗收部位:
五、安全施工:承包人在施工現(xiàn)場的安全教育和安全事故由承包人承擔。
六、合同價款與支付
23.合同價款及調(diào)整
23.2本合同價款采用?方式確定。
⑴采用固定價格合同,合同價款中包括的風險范圍:
風險費用的計算方法:
風險范圍以外合同價款調(diào)整方法:
⑵采用可調(diào)價格合同,合同價款調(diào)整方法:
23.3雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素:
24.工程預付款
發(fā)包人向承包人預付工程款的時間和金額或占合同價款總額的比例:
扣回工程款的時間、比例:
25.工程量的確認
25.1承包人向工程師提交已完工程量報告的時間:
26.工程款(進度款)支付
雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間:
七、材料設備供應
27.發(fā)包人供應材料設備
27.4發(fā)包人供應的材料設備與一覽表不符時,雙方約定發(fā)包人承擔責任如下:
⑴材料設備單價與一覽表不符:
⑵材料設備的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與一覽表不符:
⑶承包人可代為調(diào)劑串換的材料:
⑷到貨地點與一覽表不符:
⑸供應數(shù)量與一覽表不符:
⑹到貨時間與一覽表不符:
⑺工程開工前根據(jù)施工組織方案、施工進度計劃,及時報送甲供材供應時間計劃表及要求。
27.6發(fā)包人供應材料設備的結(jié)算方法:
28.承包人采購材料設備
28.1承包人采購材料設備的約定:
八、工程變更
1、發(fā)包人以書面形式提出工程變更要求,作為變更依據(jù),通知監(jiān)理和承包人,變更需經(jīng)簽字、加蓋公章后生效。
2、承包人以書面形式提出工程變更意見,經(jīng)發(fā)包方、監(jiān)理簽署確認意見并加蓋公章后生效。
九、竣工驗收與結(jié)算
32.竣工驗收
32.1承包人提供竣工圖的約定:
32.6中間交工工程的范圍和竣工時間:
十、違約、索賠和爭議
35.違約
35.1本合同中關(guān)于發(fā)包人違約的具體責任如下:
本合同通用條款第24條約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任:
本合同通用條款第26.4款約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任:
本合同通用條款第33.3款約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任:
雙方約定的發(fā)包人其他違約責任:
35.2本合同中關(guān)于承包人違約的具體責任如下:
本合同通用條款第14.2款約定承包人違約應承擔的違約責任(工期違約):
本合同通用條款第15.1款約定承包人違約應承擔的違約責任:
雙方約定的承包人其他違約責任:
37.爭議
37.1雙方約定,在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時:采取第?種方式解決。
⑴請雙方主管部門調(diào)解;
⑵約定向?仲裁委員會提請仲裁。
十一、其它
38.工程分包
38.1本工程發(fā)包人同意承包人分包的工程:
39.不可抗力
39.1雙方關(guān)于不可抗力的約定:
40.保險
40.6本工程雙方約定投保內(nèi)容如下:
⑴發(fā)包人投保內(nèi)容:
⑵承包人投保內(nèi)容:
41.擔保
41.3本工程雙方約定擔保事項如下:
⑴發(fā)包人向承包人提供履約擔保,擔保方式為:?作為本合同附件。
⑵承包人向發(fā)包人提供履約擔保,擔保方式為:?作為本合同附件。
⑶雙方約定的其他擔保事項:
46.合同份數(shù)
46.1雙方約定合同正副本份數(shù):
47.補充條款:
第四部分?工程質(zhì)量保修書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
為保證?(工程名稱)在合理使用期限內(nèi)正常使用,發(fā)包人承包人協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質(zhì)量保修責任。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
質(zhì)量保修范圍包括屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程,以及電氣管線、上下水管線的安裝工程,供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。具體質(zhì)量保修內(nèi)容雙方約定如下:
二、質(zhì)量保修期
質(zhì)量保修期從工程實際竣工之日算起。分單項竣工驗收的工程,按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。
雙方根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合具體工程約定質(zhì)量保修期如下:
1、地基基礎工程和主體結(jié)構(gòu)工程為?;
2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏屋面防水工程為?年;
3、裝修工程為?年;
4、電氣管線、上下水管線安裝工程為?年;
5、供熱及供冷系統(tǒng)為?個采暖期及供冷期;
6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設施、道路等配套工程為?年;
7、其他項目保修期限約定如下:
質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
三、質(zhì)量保修責任
1.屬于保修范圍和內(nèi)容的項目,承包人應在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi),派人修理,發(fā)包人可委托其他人員修理,保修費用從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。
2.發(fā)生須緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等),承包人接到事故通知后,應立即到達事故現(xiàn)場搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的事故,搶修費用由發(fā)包人承擔。
3.對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題,應當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
在國家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi),承包人確保地基基礎工程和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的,承包人應承擔損害賠償責任。
4、質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗收,發(fā)包人在質(zhì)量保修期滿后一個月內(nèi),將剩余保修金無息返還承包人。
四、質(zhì)量保修金的支付
工程質(zhì)量保修金一般不超過施工合同價款的5%,本工程約定的工程質(zhì)量保修金為施工合同價款的?。
五、質(zhì)量保修金的返還
發(fā)包人在質(zhì)量保修期滿后一個月內(nèi),將剩余保修金無息返還承包人。
六、其他
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項:
本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件,由施工合同發(fā)包人承包人雙方共同簽署。
發(fā)?包?人(公章):?承?包?人(公章):
法定代表人(簽字):?法定代表人(簽字):
年?月?日?年?月?日
通信建設工程施工合同篇六
鐵路建設工程施工合同條件
1.詞語解釋
1.1發(fā)包方(簡稱甲方):協(xié)議條款約定的、具有工程發(fā)包資格和支付工程價款能力的當事人,本條件指鐵路工程的建設單位或項目法人。
1.2承包方(簡稱乙方):協(xié)議條款約定的、符合工程承包資質(zhì)并被發(fā)包方接受的當事人。
1.3甲方代表:甲方在協(xié)議條款中指定的駐工地代表人。
1.4乙方項目經(jīng)理:乙方在協(xié)議條款中指定的駐工地項目承包責任人。
1.5鐵路建設工程監(jiān)理:甲方委托具備法定資質(zhì)的鐵路建設工程監(jiān)理單位,對工程施工進行的監(jiān)理。
1.6總監(jiān)理工程師:鐵路建設工程監(jiān)理單位委派的本工程項目監(jiān)理總負責人。
1.7設計單位:鐵道部指定的或者甲方委托的具有相應資格的本建設項目的設計單位。
1.8工程質(zhì)量監(jiān)督站:鐵道部工程質(zhì)量監(jiān)督總站或其授權(quán)的下屬工程質(zhì)量監(jiān)督站。
1.9工程:協(xié)議條款約定的具體的永久工程。
1.10合同價款:按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議條款約定的,用以支付乙方按合同要求完成工程內(nèi)容的價款總額。
1.11經(jīng)濟支出:在施工中已經(jīng)發(fā)生,經(jīng)甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。
1.12費用:甲方在合同價款之外,需要直接支付的開支和乙方應負擔的開支。
1.13工期:協(xié)議條款約定的合同工期,工期天數(shù)應包括星期日和法定假日在內(nèi)的總?cè)諝v天數(shù)。
1.14開工日期:協(xié)議條款約定的工程開工日期。
1.15竣工日期:協(xié)議條款約定的工程竣工日期。
1.16施工場地:經(jīng)甲方批準的施工組織設計或施工方案中施工現(xiàn)場總平面圖規(guī)定的工程項目施工場地。
1.17書面形式:根據(jù)合同發(fā)生的并加蓋有效印鑒或簽字的手寫、打字、復寫、印刷的通知、任命書、委托書、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經(jīng)過確認的電報、電傳等。
1.18協(xié)議條款:結(jié)合具體工程,甲、乙雙方協(xié)商后簽訂的書面協(xié)議。
1.19變更設計:自設計單位交付施工圖至工程竣工驗收交接期間對原設計的變更。
2.合同文件及解釋順序
合同文件應能相互解釋,互為說明,除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:
2.1協(xié)議條款;
2.2合同條件;
2.3洽商、變更等明確雙方權(quán)力義務的紀要、協(xié)議;
2.4招標承包工程中的招標文件、投標書和中標通知書;
2.5工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;
2.6標準、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。
當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的前提下,由甲、乙雙方協(xié)商解決(或先由監(jiān)理工程師作出解釋);雙方意見仍不能一致的,按照解決爭議的方式加以解決。
3.合同文件的適用法律和使用標準適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī),及協(xié)議條款約定的部門規(guī)章。
施工中必須使用協(xié)議條款約定的鐵道部頒發(fā)的標準、規(guī)范。鐵道部沒有相應標準、規(guī)范時,可以使用國家和建工行業(yè)標準、規(guī)范。
4.雙方一般責任
4.1甲方代表。甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表,按照以下要求,行使合同約定的權(quán)力,履行合同約定的職責:
4.1.1甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員,承擔自己的部分權(quán)力和職責,并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前5天通知乙方。
4.1.2甲方代表的通知由本人簽字后,以書面形式交給乙方項目經(jīng)理,乙方項目經(jīng)理同意并在回執(zhí)上簽署姓名和收到日期后生效。確有必要時甲方代表可發(fā)口頭通知,并在48小時內(nèi)給予書面確認,乙方對甲方代表的通知應予執(zhí)行。乙方認為甲方代表通知不合理,應在收到通知后24小時內(nèi)提出書面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小時內(nèi),作出修改通知或繼續(xù)執(zhí)行原通知的決定,以書面形式再通知乙方。
4.1.3甲方代表按合同約定,及時向乙方提供所需文件、圖紙及資料,并履行其他約定的義務,否則乙方在約定時間后24小時內(nèi),可向甲方代表提出遲誤的后果。甲方代表收到通知后48小時內(nèi)不予答復,應承擔由此造成的經(jīng)濟支出,順延因此延誤的工期,賠償乙方有關(guān)損失。
4.2乙方項目經(jīng)理按以下要求行使合同約定的權(quán)力,履行合同約定的職責;
4.2.1乙方的要求和通知,以書面形式由乙方項目經(jīng)理簽字后送交甲方代表,經(jīng)甲方代表同意并在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;
4.2.2乙方項目經(jīng)理按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的通知、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交書面報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的經(jīng)濟支出,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
5.對《協(xié)議條款》中有關(guān)條款的其他合同條件為:
5.1第1條工程概況
5.1.1建設項目名稱系指鐵道部批復的技術(shù)設計或擴大初步設計的建設項目名稱。工程名稱系指乙方承擔的建設項目中的某段或一項工程的名稱。
5.1.2工程地點系指工程所在縣(含)以上行政區(qū)域。
5.1.3承包范圍系指承包地段的起止里程、規(guī)?;?qū)I(yè)分類項目。
5.1.4承包方式系指雙方約定的,甲方對乙方包工包料或包工不包料、概算總包及單價承包等。
5.2第5條設計文件
5.2.1在開工前甲方若不能將設計圖紙全部提供,應在合同補充協(xié)議中寫明分期分批,按站前、站后或?qū)I(yè)分別列出可提供的設計圖紙,以滿足乙方施工要求。
5.2.2甲方對設計文件和圖紙有保密要求的,應在本條寫明要求的內(nèi)容,保密費用由甲方承擔。
5.3第7條7.9“申請項目開工報告”按《國家計委關(guān)于基本建設大中型項目開工條件的規(guī)定》(計建設〔1997〕352號)辦理。
5.4第11條11.1“在確有必要時甲方可書面要求乙方暫停施工”中“確有必要”系指:
5.4.1在合同中另有規(guī)定的;
5.4.2由于乙方某種失誤或違約導致的,或乙方應對其負責的'必要的暫停施工;
5.4.3由于施工現(xiàn)場氣候條件惡劣導致的必要停工;
5.4.4為了本工程的合理施工或為了本工程及任何部分的安全所需的停工;
5.4.5計劃調(diào)整。
5.5第12條12.1工期延誤原因及責任中:
5.5.1不可抗力是指因突發(fā)戰(zhàn)爭、軍事征地、_____、_____、空中飛行物體附落或其他非甲、乙方責任造成的爆炸、火災,以及協(xié)議條款約定等級以上特大的風、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷擊等對工程造成損害的自然災害。
5.5.2重大工程質(zhì)量事故是指依據(jù)《鐵路建設工程重大質(zhì)量事故報告和處理暫行規(guī)定》(鐵建〔1996〕13號)劃分的四個等級的重大工程質(zhì)量事故。
5.6第14條工程質(zhì)量檢查中:
5.6.1質(zhì)量保證體系:乙方為了實現(xiàn)合同對工程質(zhì)量的要求,建立的質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)、制度和措施等。
5.6.2工程質(zhì)量:在國家和鐵道部現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、設計文件,以及合同中對工程的安全、適用、經(jīng)濟、美觀等特性的綜合要求。
5.6.3不合格工程:既包括不符合設計標準要求、不符合國家或鐵道部的技術(shù)標準和規(guī)范要求的工程,也包括低于協(xié)議條款中約定的質(zhì)量等級要求的分部、分項工程。
5.7第15條隱蔽工程檢查和簽證中:
5.7.1隱蔽工程系指一項工程主體結(jié)構(gòu)中必不可少的,竣工后無法觀察檢查的,需被復、掩蓋的分部、分項工程。
5.7.2本條“甲方代表”系指甲方監(jiān)察工程師或甲方派駐工地的技術(shù)負責人。
5.7.3重點工程系指按(80)鐵基字665號《關(guān)于試行〈鐵路基本建設工程開工報告審批辦法〉的通知》中規(guī)定的重點工程,或甲方根據(jù)建設項目的具體情況確定的重點工程。
5.8第17條甲方供應的材料設備
5.8.1承包方式采用包工包料的工程項目可不使用本條款的規(guī)定。
5.8.2承包方式采用包工不包料的工程項目,以及鐵路通信信號等專業(yè)材料設備,甲方須自行采購的,應使用本條款規(guī)定。
5.9第21條驗工計價
5.9.1乙方按協(xié)議條款約定的時間,向甲方代表提交已完實際工程量報告,甲方代表在接到報告后3天內(nèi),按設計圖紙核實已完工程量(以下簡稱“計量”),并在計量前24小時通知乙方。若不通知,甲方計量結(jié)果無效。
5.9.2乙方應為甲方計量提供便利條件并派人參加,無正當理由不參加,甲方自行計量有效。
5.9.3甲方代表對乙方超出設計圖紙要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量,不予計量。
5.10第22條工程款支付
工程款的支付應按鐵道部和建設銀行的規(guī)定,雙方根據(jù)工程實際情況協(xié)商研究,明確工程款支付的時間、金額和支付的方法等。
5.11第23條竣工驗收
依據(jù)國家計委計建設〔1990〕1號文《關(guān)于印發(fā)〈建設項目(工程)竣工驗收辦法〉的通知》和鐵道部(84)鐵鑒字第180號《鐵路基本建設工程竣工驗收交接暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
5.12第24條竣工決算
國家組織驗收的大中型項目,在工程正式驗收后,竣工決算在6個月內(nèi)完成并報鐵道部計劃、財務、建設司,鑒定中心及使用單位。其他建設項目,在工程正式驗收后,竣工決算應在3至6個月內(nèi)完成,并報鐵道部財務司、建設項目主管部門及使用單位。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
開戶銀行及帳號:_________開戶銀行及帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
通信建設工程施工合同篇七
2.1?合同工期總?cè)諝v天數(shù)????天
開工日期:????年????月????日。
竣工日期:????年????月????日。
2.2?如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期可相應順延
(1)在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電3以上(每次連續(xù)4小時以上),影響正常施工;停水停電2天以上;
(2)因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
2.3?因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
通信建設工程施工合同篇八
11.1?甲方代表為????????,乙方代表為????????。
11.2?本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
簽署時間:????年????月????日
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
通信建設工程施工合同篇九
商用建設工程施工協(xié)議書
發(fā)包方(以下稱甲方):
法定代表人:
身份證號碼:
承包方(以下稱乙方):
法定代表人:
身份證號碼:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:______________________________
二、工程地點:______________________________
三、工程內(nèi)容:______________________________
四、承包形式:______________________________
五、工程立項批準文號:______________________________
六、工程承包范圍:______________________________
第二條工程期限
一、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_______天;
開工日期:______年______月______日;
竣工日期:______年______月______日。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期可相應順延:
1、在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電_______天以上(每次連續(xù)_______小時以上),影響正常施工;停水停電_______天以上;
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
第三條工程價款、結(jié)算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款,甲方付款前,乙方應提供正式發(fā)票。
第一種方式:本合同實行固定總價,經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_______元人民幣(大寫:__________)。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。
1、本合同簽訂后_______日內(nèi),甲方支付_______元工程款;
2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付_______元工程款;
3、余款_______元作為質(zhì)量保證金,待保修期滿后_______個工作日內(nèi)無息支付。
第二種方式:本合同實行按實結(jié)算,雙方依據(jù)最新現(xiàn)行定額計價規(guī)范和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算,計算后的總價下浮_______%作為本合同的結(jié)算價款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元;
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,提交竣工驗收報告及工程決算書,經(jīng)甲方審核確認后,付至結(jié)算價款的_______%,留_______%做質(zhì)保金,待保修期滿后_______個工作日內(nèi)付清。
3、工程量及價格簽證,簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。
二、乙方采購的材料、設備,必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程,甲方認為乙方提供的材料需要復驗的,乙方應按要求提供復驗報告。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的,方可用于工程;復驗不符合質(zhì)量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,作為施工的有效依據(jù),乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,并及時做好現(xiàn)場簽證。
三、設計變更增減數(shù)應以甲方代表簽證單為依據(jù),工程采用包干價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。
第六條工程質(zhì)量管理及驗收
一、質(zhì)量標準:工程質(zhì)量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質(zhì)量應符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第八條質(zhì)量保修
一、本工程保修期限為______年,自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內(nèi),乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權(quán)自行解決,由乙方承擔所有費用并加收_______%的勞務費。
乙方保修聯(lián)系電話:_____________;乙方保修聯(lián)系人:_____________。
第九條違約責任
一、乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期_______日以上視為根本性違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現(xiàn)質(zhì)量問題視為乙方嚴重違約,視情節(jié)輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項:
除法律規(guī)定或合同另有約定外,未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人不得將發(fā)包人提供的_________需要保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
除法律規(guī)定或合同另有約定外,未經(jīng)承包人同意,發(fā)包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
第十條爭議解決
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條簽訂地點
本合同在簽訂。
第十二條補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
第十三條合同生效
本合同自生效。
第十四條合同份數(shù)
本合同一式份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)份,承包人執(zhí)份。
發(fā)包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:(簽字)
組織機構(gòu)代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:(簽字)
組織機構(gòu)代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
通信建設工程施工合同篇十
工程名稱
建設單位
施工單位
簽訂時間
簽訂地點
第一章詞語涵義及合同文件
第一條詞語涵義
《電力建設工程施工合同》文本,由《電力建設工程施工合同條件》(以下簡稱《合同條件》)和《電力建設工程施工合同協(xié)議條款》(以下簡稱《協(xié)議條款》),組成,其用詞用語除《協(xié)議條款》另有約定外,應具有本條所賦予的涵義:
一、發(fā)包方(簡稱甲方):《協(xié)議條款》約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
二、甲方駐工地代表(簡稱甲方代表):甲方在《協(xié)議條款》中指定的代表。
三、承包方(簡稱乙方):《協(xié)議條款》約定的、具有《電力施工企業(yè)資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。
四、乙方駐工地代表(簡稱乙方代表):乙方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。
五、社會監(jiān)理:受甲方委托、具備《電力工程建設監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。
六、總監(jiān)理工程師:工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
七、設計單位:甲方委托的具備《電力工程勘察設計單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的相應資質(zhì)等級的設計單位。
八、工程造價管理部門:國務院各有關(guān)部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權(quán)的建設工程造價管理機構(gòu)。
九、工程質(zhì)量監(jiān)督部門:電力工業(yè)部、電業(yè)管理局、省(直轄市、自治區(qū))電力局或其根據(jù)《電力基本建設工程質(zhì)量監(jiān)督暫行規(guī)定》設置的電力建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
十、工程:《協(xié)議條款》約定具體內(nèi)容的電力建設永久工程。
十一、合同價款:以現(xiàn)行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格,通過招標投標或甲乙雙方協(xié)商確定,用以支付乙方履約完成工程施工內(nèi)容的價款總額。
十二、經(jīng)濟支出:在施工中發(fā)出,經(jīng)甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。
十三、費用:甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。
十四、工期:甲方雙方參照電力建設工程項目工期定額等規(guī)定,在《協(xié)議條款》中約定的合同工期。
十五、開工日期:《協(xié)議條款》約定的工程開工日期。
十六、竣工日期:《協(xié)議條款》約定的工程竣工日期。
十七、圖紙:由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準,乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
十八、施工現(xiàn)場:經(jīng)甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。
十九、書面形式:根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打字、復印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經(jīng)過確認的電報、電傳等。
二十、不可抗力:因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災,以及《協(xié)議條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災害。
二十一、賠償金:責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用,包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調(diào)遷、材料和構(gòu)配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用,以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。
二十二、質(zhì)量缺陷:工程不符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)技術(shù)標準、設計文件及合同對質(zhì)量的要求。
二十三、協(xié)議條款:結(jié)合具體工程,甲乙雙方協(xié)商后依法簽訂的書面協(xié)議。
第二條合同文件及解釋順序
一、合同文件應能互相解釋,互為說明。除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:
1.《協(xié)議條款》;
2.《合同條件》;
3.洽商、變更等明確雙方合同權(quán)利義務的紀要、協(xié)議等文書;
4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;
5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;
6.標準、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求;
7.構(gòu)成合同一部分的其它文件。
二、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的情況下,由雙方協(xié)商解決(實行社會監(jiān)理的,可先由總監(jiān)理工程師作出解釋);雙方意見仍不能一致的,按第30條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律
一、合同文件使用漢語普通話書寫,雙方可根據(jù)需要商定使用少數(shù)民族語言譯本,對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī),以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。
三、施工應當使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。國家、電力行業(yè)沒有相應的標準、規(guī)范時,可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應按《協(xié)議條款》約定的時間和份數(shù)向乙方提供約定的標準、規(guī)范。
四、國內(nèi)沒有相應的標準、規(guī)范時,乙方按《協(xié)議條款》約定的時間和要求提出施工工藝,經(jīng)甲方代表批準后執(zhí)行;甲方要求使用國外標準、規(guī)范,應報請電力行業(yè)主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。
五、購買、翻譯和制定標準、規(guī)范及提出施工工藝的費用,均由甲方承擔。
第四條圖紙
一、甲方在開工日期之前按《協(xié)議條款》約定的日期和份數(shù)(包括竣工圖和現(xiàn)場存放的份數(shù)),向乙方提供完整的施工圖紙,并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度,乙方按《協(xié)議條款》要求做好圖紙保密工作。
二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙,將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款,并保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
三、甲方對圖紙有特殊保密要求的,乙方采取相應的措施保密,由甲方承擔費用。
四、乙方要求增加圖紙份數(shù),甲方應按《協(xié)議條款》約定的時間予以復制、交付,費用由乙方承擔。
五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙,應在5天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內(nèi)未答復,按第七條第二款約定處理。
六、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表,酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn),甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任,并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。
第二章雙方一般責任
第五條甲方代表
一、甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責:
1.甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員承擔其部分權(quán)利和職責,并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,甲方代表可發(fā)出口頭指令,并在24小時內(nèi)給予書面確認,乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認,乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后48小時內(nèi)提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求后2天內(nèi)不予答復,即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理,應在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告,甲方代表在乙方申告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議,但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失,由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復等,并如約履行約其它約定的義務,否則乙方在約定時間后24小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小時內(nèi)仍未予以答復,即視為其確認、同意、批準,應由甲方承擔由此發(fā)生的支出,順延因此延誤的工期,賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監(jiān)理的工程,甲方應將總監(jiān)理工程師行使權(quán)利、履行義務的范圍通知乙方??偙O(jiān)理工程師按約定在委托授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行職務。
三、甲方代表和總監(jiān)理工程師易人,甲方應提前7天通知乙方。后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
第六條乙方代表
一、乙方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責:
1.乙方的要求、申請和通知等,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”(或施工方案)、依據(jù)合同發(fā)出指令和要求組織施工,在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的支出,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人,應提前7天通知甲方,后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
第七條甲方工作
一、甲方按照《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求,完成以下工作:
1.辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作,使施工場地具備施工條件,并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題。
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現(xiàn)場外部接至《協(xié)議條款》約定地點,并保證施工期間的需要。
3.開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道,以及《協(xié)議條款》約定的施工現(xiàn)場內(nèi)的主要交通干道并予以保養(yǎng),滿足施工運輸?shù)男枰?,保證施工期間的暢通。
4.向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料,保證數(shù)據(jù)真實準確。
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批準等手續(xù),與有關(guān)方面締結(jié)工程交跨鐵路、公路、通訊線路需要的協(xié)議。
6.將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,并進行現(xiàn)場交驗。
7.組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底,對于需要審定施工圖預算的應及時予以審定。
8.協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護,并承擔有關(guān)費用。
9.按照合同及“施工綜合進度計劃”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現(xiàn)場,保證現(xiàn)場及建筑物、構(gòu)筑物、結(jié)構(gòu)、基礎等符合安裝施工的要求。
10.協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關(guān)系,及時處理有關(guān)問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務,則承擔由此導致的費用支出,賠償因此造成的乙方損失,延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委托乙方完成,應承擔所發(fā)生的經(jīng)濟支出并給付乙方相應的費用。
第八條乙方工作
一、乙方按照《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的范圍、時間、要求,完成以下工作:
1.在其設計資格證書允許的范圍內(nèi),按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計,經(jīng)甲方代表批準后使用。
2.按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關(guān)統(tǒng)計報表。
3.按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi),并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產(chǎn)和人身傷害,由乙方承擔責任。
4.按《協(xié)議條款》約定的數(shù)量和要求,向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設施,發(fā)生的費用由甲方承擔。
5.采取有效措施實施地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術(shù)、經(jīng)濟條件限制,對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的,應由甲方會同乙方事先報請當?shù)卣嘘P(guān)部門批準。以上費用由甲方承擔,因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工工程在交付甲方之前,乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協(xié)議條款》約定負責保護工作,保護不善發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經(jīng)濟支出,在《協(xié)議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題,由甲方承擔責任。
7.按合同的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護工作。
8.保護施工現(xiàn)場清潔。交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求,承擔因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款,合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出,賠償甲方因此遭受的經(jīng)濟損失。
第三章施工組織設計和工期
第九條進度計劃
一、甲方在締結(jié)合同后3天內(nèi)向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及“供應材料、設備計劃”、“提供土建工程計劃”等資料,乙方據(jù)以按電力建設工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》的約定編制“施工組織設計”(或施工方案)、“施工綜合進度計劃”,在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料,按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”,按第八條第二款處理。
二、甲方代表對于乙方提交的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”同意與否,應在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi)予以答復,逾期未復,可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”為合同文件,應共同遵循。
三、乙方應按甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”組織施工,接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時,乙方應按甲方代表的要求提出改進措施,提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術(shù)措施,乙方應報請甲方代表審核批準后實施,由甲方承擔特殊施工技術(shù)措施費。
第十條延期開工
一、乙方應按《協(xié)議條款》約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工,因故不能如期開工的,應在約定的開工日期5天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后3天內(nèi)作出答復,逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意,竣工日期不予順延。
三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同意將開工日期推遲,由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失,相應順延工期。
第十一條暫停施工
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工,提出暫停要求后24小時內(nèi)應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求,經(jīng)批準后繼續(xù)施工。
二、甲方代表未在約定時間內(nèi)提出處理意見,或在乙方提出復工要求后24小時內(nèi)未予答復,乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的,按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出于非乙方原因,由甲方承擔經(jīng)濟支出,相應順延工期;停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第十二條工期延誤
一、對以下情況造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方代表確認,工期相應順延。
1.工程量變化或設計變更;
2.一周內(nèi),非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
3.合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發(fā)生后5天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告,甲方代表在乙方提出報告3天內(nèi)予以批準或提出修改意見,逾期未予答復,即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條工期提前
一、施工中需要提前竣工,雙方協(xié)商一致后簽訂“提前竣工協(xié)議”,合同竣工日期何以提前。“提前竣工協(xié)議”應包括以下主要內(nèi)容:
1.提前的時間;
2.乙方采取的趕工措施;
3.甲方為趕工提供的條件;
4.趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔;
5.提前竣工收益的分享。
二、乙方按“提前竣工協(xié)議”修訂施工進度計劃,提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后5天內(nèi)給予批復,逾期未批復則視為其已批準。
第四章質(zhì)量與驗收
第十四條檢查和返工
一、乙方按相應的電力建設施工及驗收技術(shù)規(guī)范、約定采用的標準、設計的要求和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改,承擔由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經(jīng)濟支出,由甲方承擔,工期相應順延。
二、以上檢查合格后,又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題,仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執(zhí)行電力建設工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定,在不影響正常施工的前提下進行,如影響正常施工,除非經(jīng)檢查檢驗為質(zhì)量不合格,因此發(fā)生的費用則由甲方承擔,相應順延工期。
第十五條質(zhì)量等級評定
一、工程質(zhì)量應達到約定的工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準規(guī)定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準,應支付由此增加的經(jīng)濟支出,對工期有影響的應給予相應順延。
二、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件,乙方承擔違約責任。
三、由于設計或材料、構(gòu)件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質(zhì)量條件,乙方予以返工、修改的經(jīng)濟支出由甲方承擔,工期相應順延。乙方無力予以修改的,經(jīng)甲方代表認可,該部分可不在評定質(zhì)量等級之列。
四、雙方對工程質(zhì)量有爭議,可按第30條約定處理。
第十六條隱蔽工程和中間驗收
一、需要進行中間驗收的工程或部位,在《協(xié)議條款》中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件。
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位,乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收,并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。
三、工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方代表已經(jīng)批準,乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第十七條分部試運
一、工程具備分部試運條件,應按電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定進行分部試運。除約定由設備制造、供貨單位自行調(diào)試的以外,分部試運由乙方負責,編制分部試運方案和措施,提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交方案后7日內(nèi)予以批準或提出修改意見,逾期未批復即視為經(jīng)甲方代表批準。
二、乙方在分部試運的48小時之前通知甲方代表參加,甲方代表不能按時參加分部試運可書面委托他人全權(quán)代表,非發(fā)生第37條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調(diào)整試驗記錄,由乙方及調(diào)試單位作出,甲方代表在記錄上簽字,作為質(zhì)量驗收和整套啟動的依據(jù)。
四、由于乙方原因試運達不到驗收要求,甲方代表在試運后24小時內(nèi)提出修改意見,由乙方按其意見修改后重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理,或參加試運未在約定時間內(nèi)提出修改意見、試運合格不簽字驗收,試運結(jié)束24小時后試運記錄自行生效,甲方應予承認,乙方可繼續(xù)施工并可據(jù)以辦理有關(guān)手續(xù)。
六、經(jīng)分部試運合格的設備和系統(tǒng),由于生產(chǎn)或試運需要繼續(xù)運轉(zhuǎn),可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內(nèi)或《協(xié)議條款》另有約定的,均由甲方承擔。
八、由于設計、設備制造、操作不當?shù)确且曳皆蛟斐稍囘\達不到驗收要求,由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝,所發(fā)生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等,均由甲方給付后與責任方結(jié)算,延誤的工期予以相應順延。
第十八條驗收和重新檢驗
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收,由乙方在驗收48小時前提交“驗收通知”,通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內(nèi)容、時間、地點,附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理,或在驗收24小時前向乙方提出延期要求,延期不得超過兩天。否則,乙方可自行組織驗收,甲方應承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收,當其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時,乙方應按要求進行剝露,并在檢查后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格,甲方承擔由此發(fā)生的經(jīng)濟支出,賠償乙方損失并相應順延工期。檢查不合格,乙方承擔發(fā)生的費用,工期也予順延。
第五章合同價款與支付
第十九條合同價款及調(diào)整
一、甲乙雙方在簽訂《協(xié)議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函,保證依法履約付款,待保修期滿后退還。
二、合同價款在《協(xié)議條款》中予以約定,按《建設工程價款結(jié)算辦法》和《關(guān)于基本建設工程實行竣工結(jié)算的具體規(guī)定》結(jié)算付款,任何一方不得擅自改變,發(fā)生下列情況之一的可作調(diào)整。
1.甲方代表確認的工程量增加或經(jīng)甲方代表批準、乙方代表同意的工程削減。
2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商。
3.工程造價管理部門公布的價格調(diào)整。
4.合同約定的其它增減或調(diào)整。
三、合同價款或調(diào)整的范圍,在《協(xié)議條款》中約定。
四、乙方在第十九條第二款約定的情況發(fā)生后10天內(nèi),按第二十六條第一款約定或依據(jù)工程造價管理部門的價格調(diào)整文件計算價款調(diào)整金額,并將調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天內(nèi)予以批準并通知經(jīng)辦銀行和乙方,或提出修改意見及理由,逾期未答復則視為甲方代表予以批準,應據(jù)以結(jié)算付款。
第二十條工程款預付
一、甲方按《協(xié)議條款》約定的時間和數(shù)額,向乙方預付工程款,開工后按約定的時間和比例逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款付款,乙方在約定給付日期7天后向甲方代表提交“要求付款的通知”,甲方在乙方提交通知后仍未按要求給付,乙方可在提交通知后暫停止施工,按第七條第二款約定處理,并由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。
第二十一條工程量的核實確認
一、乙方按《協(xié)議條款》約定的時間,向甲方代表提交“已完工程量報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告后3天內(nèi)按設計圖紙對已完工程量進行核實確認(簡稱計量),
通信建設工程施工合同篇十一
原告:_________________市__________混凝土有限公司,地址:______________區(qū)_______________工業(yè)園區(qū)。
法定代表人:______________,男,職務執(zhí)行董事,聯(lián)系方式:_____________.
委托代理人:______________,__________律師事務所律師(實習律師),___________________.
被告:_________________市__________建集團有限公司,住址:_________________省_______________市__________街__________號。
法定代表人:______________,男,職務董事長,聯(lián)系方式:_____________.
被告:_________________市__________建集團__________煤業(yè)有限公司工程項目部,住址:_________________省_______________市__________街__________號。
負責人:______________項目經(jīng)理,聯(lián)系方式:_____________.
訴訟請求
1、判決被告支付混凝土工程欠款________________元;
2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元;
3、判決被告支付從_____________年__________月_______________日至付清所有欠款時的違約金;
4、訴訟費、律師費用由被告承擔。
事實及理由
被告__________建集團有限公司承建__________煤業(yè)有限公司_____________招待所工程并成立項目部具體負責工,_____________年_______________月_______________日__________建集團__________煤業(yè)有限公司工程項目部與原告簽訂《商品混凝土供應合同書》,約定由原告在該工程中供應預拌商品混凝土。之后原告按合同約定按質(zhì)按量完成了供應。截止_____________年__________月__________日被告__________建集團有限公司尚欠原告工程款_____________元,但至今被告未支付該款項。
合同約定:_________________“甲方在乙方供貨_____日前應先付總額__________%的備料款,批量供應后辦理結(jié)算付款,并付款到總額的__________%,留_____%尾款在乙方將本批量_____強度報告提供給甲方進付清?!痹媸┕そY(jié)束達到付款條件后,被告與原告對帳并與原告簽訂《對帳單》明確欠款情況,但至今仍拖欠巨款不付。此為本案事實,原告唯有訴訟解決。
最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋(法釋[20__]14號)第二十四條規(guī)定:_________________“建設工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地?!钡谑邨l規(guī)定:_________________“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。”第十八條規(guī)定:_________________“利息從應付工程價款之日計付。”由于所約定的每日1%的計息數(shù)字偏高,故原告請求按照不高于中國人民銀行一年期貸款利率的四倍計算違約金,以示公平。
此致
__________人民法院
具狀人:______________
_____年_____月_____日
通信建設工程施工合同篇十二
甲方委托乙方承建民房,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合建房具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發(fā)生的一切費用。
如有此類情況出現(xiàn),責任與一概與甲方無關(guān)。
如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。
2、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負責提供飲用的純凈水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工,以防影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由乙方負責。
4、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用由乙方自理。
5、所有瓦工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
三、工程質(zhì)量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。
使用前必須把磚頭澆水濕潤,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。
返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質(zhì)量違約責任。
4、房屋建成后,因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的費用,一并賠償甲方的有關(guān)損失。
四、工期延誤
無正當理由,乙方不能延誤施工。
由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、全部工程手工費合計人民幣,大寫:,小寫
2、澆圈梁、上樓板或大澆房頂時,甲方不支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用。
必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
3、每平方米建筑面積元,含抹內(nèi)外墻面、搞地平、起隔墻等。
搞地平元/平方米。
六、建房工期:建房工期為天,自年月日開始施工算起。
開工起個晴天完工。
七、付款方式:
先按工程進度付款,待整個工程完工后,房屋經(jīng)過甲方驗收,若無漏雨、樓梯積水等質(zhì)量問題,甲方在3個月內(nèi)必須向乙方付清工錢。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。
因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
甲方簽字:身份證號:
乙方簽字:身份證號:
年月日
通信建設工程施工合同篇十三
發(fā)包人(全稱):_________________________________________
承包人(全稱):_________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱:___________________ 工程地點:____________ 工程內(nèi)容:________________________ 群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:________________________
資金來源:________________________________
第二條 工程承包范圍
承包范圍:_______________________________
第三條 合同工期
開工日期:______________ 竣工日期:________ 合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____________天
第四條 質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:____________________________________
第五條 合同價款
金額(大寫):_________________元(人民幣)¥:_____________________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
第九條 發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點:_______________________________________________________________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
發(fā) 包 人:(公章): 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
賬 號: 賬 號:
郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:
通信建設工程施工合同篇十四
甲方(全稱):________________(簡稱:甲方)
乙方(全稱):________________ (簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:____________________
工程地點:____________________
工程內(nèi)容:____________________
二、工期要求
根據(jù)現(xiàn)場實際施工進度要求
四、質(zhì)量標準及質(zhì)保期
工程質(zhì)量標準: 合格 ;
質(zhì)保期: ____年
五、合同價款
單價:____元/㎡,圖紙面積為____㎡
總價:(大寫)____________元(小寫)¥________元整乙方組織生產(chǎn)前,須現(xiàn)場測量窗戶尺寸,并向甲方出具實測尺寸清單,甲方認可后方可組織生產(chǎn),此清單經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后作為排產(chǎn)及竣工結(jié)算的依據(jù),亦作為本合同的補充,具有同等法律效力。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書。
2、本合同專用條款、本合同補充條款。
3、本合同通用條款。
4、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
5、圖紙、工程報價單或預算書。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立地點:
本合同雙方約定 簽字蓋章 后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日