隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

維修合同判決書篇一

1、 空調器、風機盤管檢修；

2、空調主機組檢修；

3、 末端設備檢修服務；

4、 空調冷卻塔檢修服務。

1、制冷機組、冷卻塔、冷熱水系統(tǒng)、空氣調節(jié)系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)；

2、冷機組內熱交換設備、冷凝器、蒸發(fā)器、冷卻水系統(tǒng)、冷媒水系統(tǒng)；

3、風機盤管表冷器、凝結水管道設備。

1、空調器、風機盤管保養(yǎng)；

2、主機系統(tǒng)：壓縮機、真空閥門、視鏡、屏蔽泵、真空泵、傳熱管、冷凝器、蒸發(fā)器、自控元件器；

3、冷卻塔：風機、軸承、布水器、過濾器、膜料、塔件等。

1、為您制訂全年中央空調運行保養(yǎng)工作計劃書；

2、定期對主機及末端設備檢查；

3、修理，改造、更換零件及裝配；

4、檢驗壓縮機，并提供換油服務；

5、隨時處理客人投拆及中央空調出現(xiàn)的緊急故障，在接到報修通知后，會在2小時內趕到現(xiàn)場；

6、全年調整因季節(jié)溫差給系統(tǒng)帶來的參數(shù)變化；

7、預防性保養(yǎng)小修，包括修理、更換經(jīng)常磨損的配件；

8、逐月逐日完成中央空調設備的日常運行及常規(guī)維護清理工作；

9、對空調系統(tǒng)的設備、水質、空氣質量進行監(jiān)測、記錄并存檔，每次檢查維修均發(fā)給詳盡的報告書。

維修合同判決書篇二

發(fā)包方（全稱）：

承包方（全稱）：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱： 漢陰縣金鳳緣建材批發(fā)城

工程地點： 安康市漢陰縣

二、工程承包范圍

本項目施工圖紙中所涉及的消防工程設備、材料的供貨及安裝及調試：

火災自動報警系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)。

三、施工組織設計和工期

1、承包方應在開工前將施工組織設計（或施工方案）和施工進度計劃提交發(fā)包方代表，發(fā)包方應在三日內批準或提出修改意見。

2、承包方必須按批準的進度計劃組織施工，接受發(fā)包方代表對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進度與計劃不符時，承包方應按發(fā)包方代表的要求提出整改措施，經(jīng)發(fā)包方代表簽認后執(zhí)行。

3、工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)發(fā)包方代表確認，工期相應順延。

（1）工程量變化和設計變更（發(fā)包方應出具書面依據(jù)），未按時撥付工程進度款，非承包方原因停水、電等影響施工造成停工累計超過4小時，不可抗力因素及其它工種影響工期因素；

(2)承包方在以上情況發(fā)生后五日內向發(fā)包方提出書面報告，發(fā)包方代表在收到報告后三日內予以簽認、答復；發(fā)包方代表收到承包方通知后5日內不作答復，視為已經(jīng)批準。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方承擔違約責任。 開工日期： 年月日

竣工日期： 年月日

合同工期總日歷個工作日內日數(shù)：日歷個工作日內 。

四、質量標準

工程質量標準：按消防主管部門審批通過的設計圖紙組織

施工并達到圖紙和規(guī)范要求

五、合同款與支付

1、該工程每平方米按 元以施工的總面積計算。

工程款人民幣（大寫）：元整

￥：元整

2、工程量的確認

（1） 承包方應按專用條款約定的時間，向發(fā)包方提交已完工程量的報告。發(fā)包方接到報告后，5個工作日內通知承包方按設計圖紙工程量核實已完工程量，作為工程款支付的依據(jù)。在承包方確認的工程量，發(fā)包方在5個工作日內應向承包方支付工程款（進度款）。

（2）發(fā)包方項目負責人在收到承包方報告后，5個工作日內未核實已完成的工程量，承包方報告中開列的工程量即視為被確認，可作為工程款支付的依據(jù)。

（3）承包方應當在以上情況發(fā)生后七個工作日內，將調整原因、金額以書面形式通知發(fā)包方項目負責人，負責人確認調整金額后作為追加合同款，與工程款同期支付。發(fā)包方項目負責人收到承包方通知后七個工作日內不予確認也不提出修改意見，視為已經(jīng)同意該項調整。

（4）工程變更調整的合同款及其他條款中約定的追加合同款，應與工程款（進度款）同期調整支付。

3、 工程款的支付

（1）首付款：承包方人員材料進場后，發(fā)包方付給承包方工程總造價的30 %；

（2）承包方在每月 日前按當月工程施工進度申請進度工程款支付，發(fā)包方按當月工程施工進度支付進度款；

（3）工程竣工驗收合格后，發(fā)包方應在7個工作日內支付至結算工程總價的95%；其余5%為質量保修金，質保期滿兩年后，發(fā)包方應在7個工作日內將質保金一次性付清。

六、圖紙、資料

發(fā)包方向承包方提供兩套消防工程施工圖（合同圖紙）及電子版圖紙一套，施工過程中承包方應隨工程進度情況將施工資料同步報驗，資料隨時分發(fā)監(jiān)理、發(fā)包方。

七、雙方一般權利和義務

發(fā)包方責任

1、按時向承包方支付工程進度款；

2、提供消防工程施工必須的水、電、場地條件，施工中產生的電費由承包方承擔（電費計價以雙方協(xié)定為準或一次性支付）；

3、協(xié)調與有關單位的關系及施工作業(yè)順序，保證承包方正常施工； 發(fā)包方應要求與消防驗收有關的施工單位嚴格按照消防部門審查合格的施工圖紙及審核意見書進行施工，以確保消防驗收工作按時完成。

4、發(fā)包方超過約定的支付時間不支付工程款（進度款），承包方可向發(fā)包方發(fā)出要求付款的通知，發(fā)包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可與承包方協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包方同意后可延期支付。協(xié)議應明確延期支付的時間和工程量結果確認。七個工作日內日起，開始計算應付款的貸款利息。發(fā)包方應按協(xié)議支付承包方利息。 承包方責任

1、堅持質量第一，遵守國家有關消防工程安全技術規(guī)范和操作規(guī)程及驗收規(guī)范進行施工；

2、保證消防工程的設備，材料符合設計要求；

3、接受發(fā)包方的現(xiàn)場管理和質量監(jiān)督；

4、本工程質量不符合規(guī)定時，必須無條件返工和修理；

5、保證本消防工程文明施工，達到有關省級文明工地標準要求；

6、負責免費對本工程消防中心工作人員進行業(yè)務培訓，達到熟練掌握本消防系統(tǒng)的操作及管理要求；

7、工程質量免費保修一年，終身維護；接發(fā)包方維修通知后，及時維修，確保消防設備正常運行，如承包方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由承包方承擔責任及所發(fā)生費用；

8、保證消防工程施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場達到建筑物無污染，現(xiàn)場無相關建筑垃圾；

9、安全施工，人員傷亡事故全部由承包方負責；

承包方不履行上述各項責任和義務，造成工期延誤和工程損失，應對發(fā)包方的損失給予賠償。

八、保修

1、承包方在消防工程交工驗收后五天內，應向發(fā)包方提交工程保修書，保修期為一年。

九、合同生效及仲裁

合同訂立時間：年 月 日

合同訂立地點：本合同雙方約定：雙方簽字蓋章后生效。雙方在執(zhí)行合同過程中，發(fā)生爭議時，先由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院提起訴訟。

發(fā)包方：（公章）承包方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

電話： 電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號： 帳號：

維修合同判決書篇三

甲方：**花園***樓住戶。住戶代表：**。

乙方：***維修隊。法人：**

本著平等、自愿、公平的原則，甲乙雙方就**花園***樓頂防水工程經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，其條款如下：

一、甲方委托乙方做**花園***樓頂防水工程。工程面積為***平米，包括向西延伸的部分。

二、雙方商定該程造價為***元;工期為**天。

三、樓頂太陽能設備的搬遷與復位均由乙方負責。

四、乙方在施工過程中必須嚴格按著工程工藝要求進行操作保證工程質量并按期竣工。

五、該工程自竣工之日起，質量保證期為*年。

六、竣工后如在質量保證期內出現(xiàn)滲漏等現(xiàn)象由乙方負責免費維修;質量保證期因滲漏而造成甲方的一切經(jīng)濟損失由乙方負責賠償。(如：住房的`的裝修，物品遭受損失的賠償?shù)取?

七、施工期間乙方應按有關規(guī)定采取嚴格的安全措施，如出現(xiàn)事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。

八、甲方必須在工程完工后一次性支付工程款，不得拖欠。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。本合同自雙方簽字之日起生效。

甲方：乙方：

年月日

維修合同判決書篇四

甲方：_________（以下簡稱甲方）

乙方：_________（以下簡稱乙方） 根據(jù)國務院《物業(yè)管理條例》、_________和_________等有關規(guī)定， 就原有住宅維修基金繳存有關事宜，訂立以下協(xié)議：

第一條 甲方負責對全市住宅維修基金的統(tǒng)一歸集和管理、使用、監(jiān)督等工作。

第二條 甲方負責制定原有住宅維修基金繳存、使用和管理等有關規(guī)定和辦事程序。

第三條 甲方負責在________市________銀行開立原有住宅小區(qū)公共設施維修基金繳款專用賬戶，以保證乙方順利按時繳存維修基金。

第四條 甲方應按有關規(guī)定保管好維修基金，做到?？顚Ｓ?，并從維修基金存入專戶之日起比照商品住宅繳存維修基金的利率計息。

第五條 甲方應提供維修基金查詢服務，并按照有關規(guī)定負責辦理維修基金的使用等業(yè)務。

第六條 甲方負責協(xié)調_________銀行在全市各區(qū)、縣設立維修基金繳存窗口并提供優(yōu)質服務，方便開發(fā)建設單位繳存維修基金。

第七條 乙方應當按照有關規(guī)定，及時全額繳存維修基金。

第八條 乙方對所提供原有住宅的住宅套數(shù)、建筑面積、建安工程費和已發(fā)生維修費用的業(yè)主確認書等資料的真實、有效負有完全責任。

第九條 乙方繳存原有住宅維修基金后，如業(yè)主提出異議，乙方應負責解釋。由此產生的任何矛盾和糾紛，乙方須承擔全部責任。

第十條 乙方應當妥善解決原有住宅的各種遺留問題。

第十一條 乙方應在_________年_________月_________日前將_________年開發(fā)建設的_________區(qū)（縣）_________道（路）_________小區(qū)（號），共_________套住宅，建筑面積_________平方米，維修基金_________元全額繳存至甲方在_________銀行開立的原有住宅小區(qū)公共設施維修基金繳款專用賬戶。

第十二條 乙方可分_______次繳存維修基金，但應當在_______年_______月_______前繳存維修基金總額的_______%以上，具體安排如下：

（一）乙方于本協(xié)議簽訂之日起，______日內繳存維修基金總額的______%，______元。

（二）乙方在______年______月______日前繳存維修基金總額的______%，________元。

（三）乙方在______年______月______日前繳存維修基金總額的______%，________元。

第十三條 乙方未按協(xié)議規(guī)定時間和比例繳存維修基金的，甲方有權要求乙方及時繳存，并承擔未繳存基金額每日萬分之______違約金。

第十四條 乙方至______年______月______日未全額繳清維修基金的，根據(jù)______稅務局的有關規(guī)定，須按未繳金額部分繳納企業(yè)所得稅。乙方在繳納企業(yè)所得稅后，仍應當全額繳存維修基金。

第十五條 在本協(xié)議執(zhí)行過程中，對本協(xié)議所作的任何更改或補充，應訂立書面變更或補充協(xié)議，并成為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等效力。

第十六條 本協(xié)議______式______份，甲、乙雙方各執(zhí)______份。

甲方（蓋章）：__________________

負責人（簽字）：________________

____________年________月______日

乙方（蓋章）：__________________

負責人（簽字）：________________

____________年________月______日

維修合同判決書篇五

甲方：××有限責任公司

乙方：××有限公司

依照《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在誠實、守信的基礎上，本著友好、互利的原則，簽訂本合同。乙方為甲方完成行車改造及維修任務，總價格為元（元整），含改造費、維修費、備件費、材料費、運輸費、拆裝費、高空作業(yè)費、清障費、各種稅費等，乙方開具增值稅發(fā)票。（維修內容見附表）

一、施工要求：

1. 乙方根據(jù)維修內容，科學合理制定施工方案，施工中嚴格按照國家有關行車安裝施工的技術規(guī)范、要求進行施工。

2. 乙方施工期間嚴格遵守安全法有關操作規(guī)程，采取必要的安全防護措施，若出現(xiàn)安全問題乙方自行負責。

3. 乙方施工人員具備相應的施工資質，所提供的備件、材料應符合國家的有關標準。

4. 甲方應負責乙方在維修過程中現(xiàn)場協(xié)調和必要的安裝支持，乙方服從于甲方現(xiàn)場安排，合理安排作業(yè)時間。

二、施工時間：自合同簽訂之日起十日內完成施工。

三、質保期：自驗收合格之日起滿一年。在質保期出現(xiàn)施工內容之內的設備故障，乙方應在接到通知24小時內趕到現(xiàn)場免費維修。

四、合同付款：按合同內容施工完畢，驗收合格后付款90%,剩余10%在質保期滿后一次性付清。

五、爭議解決方式：本合同未盡事宜，雙方本著相互信任及友好合作的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成，到甲方所在地人民法院解決。

六、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。每份都具有同等約束力，雙方應共同遵照執(zhí)行。

甲方： 乙方：

有限責任公司 有限公司

委托代理人： 委托代理人：