隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

合同質保金補充協議篇一

乙方： （簡稱乙方）

現經甲乙雙方友好協商，本著平等，互惠互利的原則，就糧食產品供應經銷相關事宜達成協議如下：

一、乙方負責所需產品原材料采購、生產加工，具體品種由雙方隨時商定。

二、甲方按照乙方所提供的產品在本區(qū)域內進行銷售。

三、結算方式：甲方需要訂貨時，需向乙方告知采購品種、數量及具體要求，并由雙方協商確定產品價格后，向乙方預交本期貨款總額的款結算時并入總貨款進行結算），剩余貨款在所供商品（附帶全額增值稅發(fā)票）到達甲方指定位置驗收無誤后給予付款。

四、產品驗收方法，甲方在預定品種時，由雙方協商確任質量標準，具體要求，按樣品生產加工。

五、產品包裝物由甲方方提供（此包裝物包含、5kg、10kg的商品其余商品不包含在內）。乙方提供包裝物印制所需企業(yè)相關資料。

六、貨物運輸：雙方臨時商定。

七、違約責任：

1、乙方收到甲方預交貨款定金后，雙方確定交貨時間，將產品備齊，如乙方不能按期供貨、每拖延一天乙方需向甲方支付本次貨款總額的 違約金。

2、甲方向乙方告知采購品種、數量商品在規(guī)定的時間內到達甲方指定位置后，此單商品的運輸費用由甲方承擔。

八、以上協議，除人力不可抗拒的自然實事及特殊情況時，可由雙方協商解決，如協商不成，可申請當地人民法院仲裁解決。

九、未盡事宜，雙方另商，本協議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，此協議雙方簽字生效，以上協議望雙方認真執(zhí)行。

甲方：

乙方：

年 月 日

合同質保金補充協議篇二

合同編號：_______________

出租人(甲方)：_________________

承租人(乙方)：_________________

保管人(第三方)：

根據《_合同法》、《_擔保法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，三方就編號為__________的《北京市市場場地租賃合同

第一條保證金的管理

保證金由甲、乙雙方共同委托的第三方(北京市市場協會)管理，并計取銀行同期活期存款利息。

第二條乙方保證金

自本合同簽訂之日起______日內，乙方(是/否)應支付《租賃合同》約定租金總額______%計_____元的保證金，作為履行合同和提供商品服務質量的擔保。

第三條乙方保證金按下列第種方式支付：

1.由甲方轉交第三方的，甲方應向乙方開具收據并出具第三方的收款憑據。

2.乙方直接支付第三方的，乙方應向甲方出具第三方的收款憑據。

第四條乙方保證金應用于以下第種情況：

1.《租賃合同》終止后因乙方的商品、服務存在缺陷導致顧客投訴、索賠經確認屬于乙方責任的，甲方應從乙方的保證金及利息中扣除相應的費用補償顧客或承擔先行賠償責任，保證金及利息不足以彌補甲方為此支出的費用的，甲方有權向乙方追償。

2.《租賃合同》履行期間因乙方的商品、服務存在缺陷導致顧客投訴、索賠經確認屬于乙方責任的，甲方有權從乙方的保證金及利息中扣除相應的費用補償顧客或承擔先行賠償責任，保證金及利息不足以彌補甲方為此支出的費用的，甲方有權向乙方追償。

3.乙方因自身原因未經甲方同意擅自解除合同的，乙方的保證金及利息不予返還。

4.《租賃合同》終止后乙方拖欠稅費或行政管理機關罰沒款的，甲方有權使用乙方保證金及利息進行支付。

第五條在租賃期限內甲方按照本合同第四條第二款的約定使用乙方保證金及利息的，必須提前日書面通知乙方。在《租賃合同》終止后甲方按照約定使用乙方保證金及利息的，應保存好相關憑證。

第六條乙方保證金的補足

在租賃期限內使用乙方保證金的，乙方應在使 用后______日內將保證金補足，補足方式同本合同第三條的約定。

第七條乙方保證金的返還

《租賃合同》終止后______日內，如甲方確認乙方無本合同第四條約定之情況的，保證金及利息應全額返還乙方。

第八條乙方逾期日未支付保證金或補足保證金的，甲方有權解除《租賃合同》。

第九條甲方保證金支付方式

甲方在市場內收取租戶保證金的，應采取市場整體一次性支付的方式支付對應保證金，數額為市場當年租金總額的________%(2-5%)，以作為履行合同的擔保。

甲方保證金應于每年_____月_____日前向第三方支付，甲方保證金使用后，應于_____日內補足。新設立的市場應于開業(yè)后三個月內向第三方支付保證金。

第十條甲方保證金應用于以下情況：

甲方因自身原因擅自解除合同的，應支付給乙方與乙方交納的保證金及利息等額的保證金。

第十一條第三方的權利義務

1.妥善保管甲、乙雙方支付的保證金，保證金應存入指定銀行的指定帳戶、不得轉存、隱匿。

2.確認保證金按照本合同約定的事由支取，不得挪作他用。

3.收取保證金應開具合法、規(guī)范的收款憑據。

第十二條爭議解決方式

本合同項下發(fā)生的爭議，三方協商解決或申請有關部門調解解決，協商或調解解決不成的，按下列第______種方式解決(只能選擇一種)：

1.提交北京仲裁委員會仲裁;

2.依法向__________________人民法院起訴。

第十三條其他約定事項________________________

第十四條本合同一式份，甲方份，乙方份，第三方份，_______________________

第十五條本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方：(章)_____________

乙方：(章)_____________

住所：___________________

住所：___________________

營業(yè)執(zhí)照號碼：___________

營業(yè)執(zhí)照號碼：___________

市場登記證號碼：_________

身份證號碼：______ ______

法定代表人：_____________

法定代表人：_____________

委托代理人：_____________

委托代理人：_____________

電話：___________________

電話：___________________

第三方(章)：___________

住所：___________________

法定代表人：_____________

委托代理人：_____________

電話：___________________

指定銀行：_______________

指定帳號：_______________

簽訂時間：_______________

簽訂地點：_______________

合同質保金補充協議篇三

甲方：

法定代表人：

身份證號碼：

乙方：

住所：

法定代表人：

身份證號碼：

為保障甲、乙雙方長期的匯票貼現業(yè)務順利進行，雙方根據《合同法》、《票據法》、《支付結算辦法》等法規(guī)的相關規(guī)定，并在平等自愿和誠實信用的原則上，經協商一致，就乙方向甲方支付保證金訂立本合同。

合作模式

1. 乙方在市場上買入匯票并向匯票權利人支付買斷貼現金額(支付方式視保證金模式而定，以下詳述)，由甲方代乙方向匯票承兌行發(fā)查詢，并向其支付實際貼現金額。為保證乙方于甲方向其支付實際貼現金額前，已將買斷貼現金額全款劃入票據權利人賬戶，乙方須向甲方支付一定數額的保證金。

2. 保證金模式：

) 100萬保證金模式：乙方向甲方交付100萬保證金，乙方在市場上買入票據后，將買斷貼現金額劃入甲方賬戶，隨后甲方及時、全額地劃入票據權利人賬戶。此后，在甲乙雙方選定的貼現日，甲方為乙方向銀行查詢匯票，并將實際貼現金額劃入乙方賬戶。 2) 500萬保證金模式：乙方向甲方支付500萬保證金，乙方在市場上買入票據后，將買斷貼現金額直接劃入匯票權利人賬戶，同時將相關打款憑證向甲方出示。此后，在甲乙雙方選定的貼現日，甲方為乙方向銀行查詢匯票，并將實際貼現金額劃入乙方賬戶。 3) 在本合同中，經雙方協商，乙方選擇_____保證金模式，并于_____年_____月_____日將保證金劃入甲方賬戶。 雙方權利與義務 甲方權利

1) 收取乙方事先支付的保證金，并保管保證金;

2) 根據資金成本與市場行情決定甲乙雙方的實際貼現利率;

3) 在100萬保證金模式下，甲方有權要求乙方先將劃入匯票權利人的買斷貼現金額劃到甲方賬戶，再由甲方劃給權利人;

4) 在500萬保證金模式下，甲方有權要求乙方及時提供其

已經向票據權利人支付買斷貼現金額的憑證;最后實際貼現金額只能劃入以下經乙方法定代表人認可的對公賬戶：

賬戶名稱：_____________________________;

賬戶號碼：_____________________________;該賬戶變更需經甲方同意。

2. 甲方義務

1) 為乙方向票據承兌行發(fā)送查詢，并及時接收承兌行的查詢回復書;

2) 及時向乙方出示查詢回復書，并保證查詢回復書的來源與內容真實;但此處“內容真實”僅表示甲方提供的查詢回復書內容與查詢銀行提供的一致，不對查復書所反映的票據真實狀況負責，乙方風險自擔。

3. 乙方權利

1) 在100萬保證金的模式下，乙方有權要求甲方將其預先劃入甲方賬戶的買斷貼現金額及時、全額地劃入票據權利人賬戶;并在貼現日或貼現日以后雙方商定的日期，將實際貼現金額劃入乙方賬戶;

2) 在500萬保證金的模式下，乙方有權要求甲方在貼現日或貼現日以后雙方商定的日期，將實際貼現金額劃入乙方賬戶。

4. 乙方義務

1) 保證其在市場上買入的票據真實有效，無掛失、止付、凍結、他查等情況;

2) 由甲方代發(fā)查詢的匯票必須由甲方貼現;

3) 在500萬保證金的模式下，乙方必須真實地將買斷貼現金額劃入匯票權利人賬戶，并出示真實打款憑證，禁止通過任何手段偽造打款憑證。 風險承擔與損害賠償 甲方代乙方發(fā)送查詢的匯票，最后因不可歸責于甲方的原因無法貼現而成為二查票的，風險由乙方承擔; 匯票經查詢發(fā)現有掛失，止付、凍結、他查等其他瑕疵而不能貼現的，風險由乙方承擔; 匯票查詢后，到期解付前，發(fā)現匯票為“克隆票”、假票或在此期間被掛失、止付、凍結的，一切風險和損失由乙方承擔，若甲方因此涉及訴訟，相關訴訟費用及律師費用由乙方承擔;同時，乙方應向甲方支付相關票面總金額的10%作為損害賠償金。 在500萬保證金的模式下，如甲方發(fā)現乙方出示的打款憑證系偽造，或乙方并未真實地向匯票權利人支付買斷貼現金額，由此造成甲方或票據權利人的全部損失，均由乙方承擔;同時，乙方應向甲方支付相關票面總金額的10%作為損害賠償金。涉及刑事責任的，追究乙方刑事責任。

保證金的保管、調整與退還

1. 乙方應于本合同成立后，將一定金額的保證金劃入甲方指定賬戶;同時，甲方有義務妥善保管該保證金，不能挪為他用;

2. 根據甲乙雙方合作規(guī)模的變動，雙方在平等協商的基礎上均有權提出對保證金數額的調整;雙方應本著保障貼現安全、有效利用資金的目的，合理調整保證金;

3. 合同期限屆滿或解除后，乙方可向甲方申請全額退還保證金;但保證金的退還應當于雙方最后一次合作的票據到期解付之日以后 ，且甲乙雙方貼現業(yè)務已無任何糾紛的情況下，甲方全額退還保證金。

合同的期限、解除與違約金

1. 自雙方簽訂本合同之日起至____年____月____日止，在合同期限屆滿前一個月，根據合作情況，雙方均有權提出對合同期限的順延;

2. 在合同履行過程中，有《合同法》第94條規(guī)定的情形，受損方可以提出解除合同，并要求支付相當于保證金____%的違約金;

3. 在合同期限屆滿前，雙方可根據《合同法》第93條，在平等協商的基礎上解除合同，提前解約的一方需向對方支付相當于保證金____%的違約金。

爭議解決的辦法

本協議在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下述第____種方式解決：

1. 向上海仲裁委員會申請仲裁;

2. 依法向人民法院起訴。

本合同一式兩份，自雙方簽字蓋章程之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同質保金補充協議篇四

(2017)吉07民終178號

債權人代位權糾紛

吉林省松原市中級人民法院

當事人

上訴人（原審被告）：扶余市某學校

被上訴人（原審原告）：王某某

第三人：榆樹市某有限責任公司

第三人：李某某

法院認定

另根據質量保證金性質，其應為發(fā)包人與承包人在建設工程承包合同中約定，從應付的工程款中預留，缺陷責任期內對建設工程出現缺陷進行維修的資金。缺陷責任期不同于保修期，且該工程已竣工并交付使用1年多。當事人未約定質量保證金，盡管約定了保修期，亦應尊重合同約定。發(fā)包人返還工程質量保證金，不影響承包人依照合同約定或法律規(guī)定履行工程保修義務。綜上，原告要求被告返還第三人李某某在其應付工程款中扣留的工程質量保證金，用于清償欠原告的空心磚款，應當予以支持。

合同質保金補充協議篇五

(2014)沈中民二終字第3009號

建設工程施工合同糾紛

遼寧省沈陽市中級人民法院

當事人

上訴人（原審原告）：遼寧某集團有限公司

被上訴人（原審被告）：沈陽某房產開發(fā)有限公司

法院認定

本案雙方在建設工程施工合同及補充協議中均未約定工程質量保證金的預留及返還方式，但在合同的多數條款中均約定有“按有關規(guī)定”或“執(zhí)行通用條款有關規(guī)定”的字樣，而_住房和城鄉(xiāng)_頒發(fā)的《建設工程施工合同示范文本》通用條款中，關于質量保證金問題的內容表述為：“發(fā)包人和承包人可在合同專用條款中選擇質量保證金預留的方式……除非專用條款另有約定，發(fā)包人按工程價款結算總額5％左右的比例預留質量保證金。本案工程尚未竣工，原告訴請要求繼續(xù)履行合同由被告支付工程進度款，應參照通用條款的內容，被告在支付工程款時，應預留工程價款結算總額5％作為質量保證金。

合同質保金補充協議篇六

甲方：

乙方：

雙方本著平等自愿、互惠互利的原則，以合同法和國家有關規(guī)定為依據，經過反復協商，對甲方開發(fā)的鴻福家園小區(qū)工程承建問題，達成一致意見，現簽署施工協議書。

二、根據建筑項目的.不同特點，采取了一次包干，預算結算和按實際發(fā)生金額計算等不同的結算方式進行工程結算。

三、甲方在施工前，提供準確的地面、地下、地質等資料，提供全部施工圖紙及相關的手續(xù)文件。

四、在施工過程中，甲方設工地代表，及時解決施工中出現的各種問題和各種外部事物。

五、乙方在施工中，必須做到按圖施工，遵守各項操作規(guī)程，遵守國家和地方的法律法規(guī)。

六、乙方必須保證全部施工項目都達到合格，加強管理，確保施工全過程的。

七、乙方必須保證工期，按甲方要求及時竣工(由于甲方原因和不可抗拒的自然災害除外)。

八、工程結算要按分項工程不同特點和單價進行結算(附表中有項目、面積、單價和金額)，表中沒列的項目，可根據實際情況另行結算。全部工程按實際施工面積進行決算。

九、工程款支付：甲方可根據實際情況，用現金和施工材料支付給乙方，頂工程款。

十、協議未盡事宜，雙方協商解決，本協議簽字生效，雙方共同遵守。

甲方：

乙方：

__年__月__日

合同質保金補充協議篇七

出借方：（以下簡稱甲方）

借款方：（以下簡稱乙方）

甲乙雙方在借款協議基礎之上，經過協商，甲乙雙方在自愿的基礎上簽訂本補充協議，雙方以資共同遵守。

一、乙方自愿以權屬自己作價人民幣抵押給甲方，乙方到期不還款，除乙方按借款協議履行之外，如乙方逾期十天不還款，乙方則自愿將該抵押物以作價價格賣給甲方并雙方不再簽訂買賣協議，此協議即產生買賣協議的效力，甲乙雙方不再重新簽訂該物權的買賣協議，該物權所有權隨之協議的效力而轉移給甲方。

二、如該抵押物乙方賣給甲方以后，仍不足以償還甲方借款及利息不影響甲方再向乙方追償的權力。

三、本補充協議與借款協議具有同等法律上的效力。

四、本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

_________年____月____日

合同質保金補充協議篇八

甲方：

乙方：

按照《_合同法》及其他相關法律，法規(guī)，遵守平等，自愿，公平和誠信的原則，經甲乙雙方協商一致。就乙方借用甲方資質進行建設工程投標退還保證金時達成協議如下：

1、為了保證甲方在投標期間的順利投標，在交納投標保證金時，甲方根據招標文件規(guī)定的本項目保證金數額的要求，提前將保證金匯給已方。

2、乙方在收到保證金后，應按照招標文件規(guī)定的時間、金額、形式，在交納投標保證金的截止時間前。用自己的基本賬戶匯入招標文件所指定的賬戶內，匯款后將匯款單掃描件發(fā)給甲方財務，進行入賬。然后根據招標文件的要求進行完成下一步工作。（如招標文件規(guī)定在指定銀行換取發(fā)票）。

3、在開標之后，乙方應在招標中心退還保證金到賬后，立即通知甲方并予以退還該項保證金。

（1）若甲方未能中標招標人向中標人發(fā)出中標通知書后5個工作日內，將投標保證金退還至未中標人基本賬戶；

（2）若甲方中標后，（學生打架調解協議書）與招標標人簽訂合同，并經市公共資源交易服務中心備案后5個工作日內，將投標保證金退還至中標人基本賬戶。本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽訂之日起生效。

甲方代表：

乙方代表：

簽字（蓋章）

簽字（蓋章）

年月日年月日

合同質保金補充協議篇九

甲方：

乙方：

根據《_合同法》和《_建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方協商一致，訂立本協議并共同遵照執(zhí)行。

1、改移水管

2、水溝

3、硬路肩

：231235元。(大寫：貳拾叁萬壹仟貳佰叁拾伍元整)

：執(zhí)行原合同條款。

本協議一式四份，甲方三份乙方一份，雙方簽字蓋章后協議生效，工程竣工驗收合格后協議自行失效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

________年____月____日

合同質保金補充協議篇十

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商，就乙方李四向甲方張三(__房地產開發(fā)有限公司職工)私人借款達成一致協議如下：

(1)借款總額為：拾萬元整(￥元)。

(2)原借款時間為一年(20__年6月1日—20__年5月31日)。

(3)借款到期后經甲乙雙方協商達到一致，將借款時間延期一年(20__年6月1日—20__年5月31日)。

(4)利率按同期銀行利息計算(從20__年6月1日起計算)。

(5)乙方以__項目，面積為㎡，作為借款擔保抵押，即20__年5月31日若乙方不能如數(本金+利息)歸還，則項目歸甲方張三所有。乙方無條件協助甲方辦理房產證過戶手續(xù)。

(6)此協議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字蓋章生效，具有同等的法律效力。

(7)甲乙雙方各自定立一個旁征人見證相關事宜，以作今后某一方違約的見證擔保。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_____年____月____日

合同質保金補充協議篇十一

甲方（全稱）：______建設集團有限公司

乙方（全稱）：項目內部責任人___________

甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原合同基礎上變更合同條款部分內容，特訂立以下補充協議。

1、乙方應按與建設單位工程決算總額的繳納管理費于甲方。由甲方按其相應比例（）在建設單位支付給乙方工程進度款中扣除。最終管理費結算經雙方核實后一次付清。

2、 乙方項目負責人，為該項目第一負責人，必須按相關文件和法律法規(guī)進行項目部運作，包括項目部組建、勞務分包、各項規(guī)章管理制度的建立，以及承建過程中資質論證和稅金繳納等，甲方有責任和義務進行配合及指導、監(jiān)督 。如在工程進行中發(fā)生損害甲方信譽和違規(guī)違法行為，所造成的一切損失均由乙方負責，與甲方無關。

3、 為保證工程順利完成，雙方共同協作。甲方有責任和義務配合乙方督促建設方工程款及時到位支付。甲方收到建設單位工程進度款，扣除管理費后應在兩天之內支付給乙方，不能影響乙方工程進度，如延誤一天按此次工程款的5%支付利息。

除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續(xù)有效。

本協議與原合同有相互沖突時，以本協議為準。

甲方：____________

乙方：____________

____年____月____日

合同質保金補充協議篇十二

甲方(出租方) 身份證 乙方(承租方) 身份證

第一條：《根據_租房合同法》、《_城市房地產管理辦法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，甲乙雙方就以下房屋租賃達成如下協議。

第二條：乙方租用甲方坐落在全南縣金龍鎮(zhèn)木金路房租一套，租用期間為二十年，自20xx年8月29日至2033年7月30日。

第三條：甲方提供乙方六樓套房一套。

第四條：甲乙雙方在簽訂《房屋租賃合同》時，乙方已向甲方交付租房保證金捌萬元，承租期滿后，甲方應三月內將保證金退還乙方，否則乙方繼續(xù)對房屋有使用權。在承租期內，除房屋保證金外，房租費用為零。除地震等自然災害或政府強拆不可抗拒因素外，甲方提前終止合約視為違約;乙方在承租期內不滿期限提前要求結束租賃視為違約。甲方如有違約，違約金為每年一萬元，乙方如有違約，違約金為每年5000元。

第五條：房屋租用期間，涉及房屋應交的一切稅務(包括水電費等)均由乙方承擔。因違約違規(guī)、違法行為所造成的一切責任由乙方負責，甲方概不負責。

第六條：甲方將完好的房屋交給乙方管理使用，如有損壞由乙方負責修復。

第七條：甲方出租給乙方全家使用，在合同期間轉租給第三人，應先征得甲方的同意。

第八條：本合同甲乙雙方各執(zhí)一份，即日生效。

甲方簽名：

乙方簽名：

日期：

合同質保金補充協議篇十三

甲方：

乙方：

為保證甲方招投標活動的順利進行，甲乙雙方就交納投標保證金事項，達成一致意見，并簽訂如下條款，以供雙方遵守：

一、乙方自愿報名參加甲方組織的位于重慶市酉陽縣街甲方擬招標酒店的招投標活動，乙方向甲方交納投標保證金人民幣現金萬元(大寫：萬元)。

二、乙方如在競標中中標，甲方應向其簽發(fā)中標確認書，甲方在七日內全額退還投標保證金，并按中國人民銀行同期貸款利率支付資金利息。

三、乙方如在競標中未中標，甲方在七日內全額退還乙方繳納的投標保證金，并支付利息，利息的計算方法如下：

1、如甲方在七日內全額退還保證金，應以乙方繳納的保證金總額為基數，按中國人民銀行同期貸款利率支付利息給乙方。

2、如甲方未在七日內全額退還乙方繳納的投標保證金，甲方應以乙方繳納的保證金總額為基數，并按中國人民銀行同期貸款利率的四倍支付利息給乙方，利隨本清。

四、乙方如在競標中中標后，甲方無正當理由取消乙方的中標資格，甲方應全額退還乙方交納的投標保證金本金，并且甲方還得向乙方支付乙方交納的投標保證金總額的50%，作為違約賠償金。

五、如果甲方組織的招投標活動，在乙方交納保證金后六個月仍未結束，甲方應在六個月期滿的次日，將乙方繳納的保證金全額退還給乙方，并按中國人民銀行同期貸款利率支付利息給乙方。

如果甲方六個月期滿后，沒有全額退還乙方保證金，甲方應以乙方繳納的保證金總額為基數，并按中國人民銀行同期貸款利率的四倍支付利息給乙方，利隨本清。

六、本協議書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。

甲方單位公章：

甲方參加人員：

乙方：

合同質保金補充協議篇十四

(2018)豫11民再99號

建設工程合同糾紛

河南省漯河市中級人民法院

當事人

再審申請人（原審被告）：中國某股份有限公司某分公司

被申請人（原審原告）：張某某

被申請人（原審被告）：河南某某建筑工程有限公司

法院認定

本案中被告河南某某建筑工程有限公司認可本案所涉工程是由原告張某某實際承建，且被告中國某股份有限公司某分公司認可工程已完工并交付使用，同時被告中國某股份有限公司某分公司未提供雙方約定有質保金，故被告中國某股份有限公司某分公司作為發(fā)包人應向實際施工人張某某支付剩余的涉案工程款元。

合同質保金補充協議篇十五

本履約保證金由合同雙方于年月日在訂立。為了明確雙方權利、義務，依據《_合同法》及其他有關法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本合同。

第一條鑒于甲方與乙方于簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

第二條保證范圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《合同》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條保證金額

乙方應當按照中標合同總金額的%，金額：大寫人民幣元（￥）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方，此款項不計利息或資金占用費。

第四條保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《合同》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。

第五條保證期間自甲乙雙方簽訂合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格后日內。保證期后甲方根據乙方的合同履行情況，按照合

同相關約定退還保證金給乙方。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人或授權代理人（簽字）：法定代表人或授權代理人（簽字）：

合同質保金補充協議篇十六

甲 方：

乙 方：

為確保甲方供應鏈物料流運轉順暢，避免出現乙方供貨隨意性，包括以各種除《采購合同》中約定的不可抗力條款外理由拒交貨、延期交貨影響甲方生產、出貨的，或者不按采購訂單約定提前交貨;或者乙方供貨的零配件、原材料等因質量問題造成甲方不必要損失的?，F甲、乙共同雙方約定，乙方在與甲方合作之初(即乙方成為甲方合格供應商時)，向甲方交納人民幣x元(大寫：)，以作為向甲方供貨保證。

一旦甲、乙雙方終止合作，經雙方確認清理完所有往來帳款和合作事宜后，甲方在雙方確認了生效的終止協議發(fā)出30個工作日內歸還乙方交納的供貨保證金。乙方向甲方交納的供貨保證金為全期無息金額。

如屬因乙方交納保證金后，又無法滿足向甲方供貨，或供貨達不到甲方技術圖紙要求等，甲方有權沒收乙方交納的供貨保證金。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同質保金補充協議篇十七

甲方：××市×××房地產開發(fā) 有限公司 法定代表人 ：

住所地：

乙方：×××××房地產開發(fā)有限公司 法定代表人：

住所地：××市×××路

甲乙雙方此前共同參與了合作開發(fā)××市××街以北地塊的項目，并參與簽訂了相關的合同文本。為保障乙方的權利，雙方經過協商，達成本合同：

一、甲方同意在本合同簽訂 當日向乙方交付××××萬元人民幣的保證 金，用以保證乙方在上述合作項目過程中對合作項目的借款 利息和收益的收取沒有任何法律風險、在上述合作過程中不會承擔任何法律責任 。

否則，一旦出現乙方因此而承擔民事、行政等法律責任的，甲方同意乙方以上述保證金先行處理。如出現保證金不足時，則甲方繼續(xù)愿意承擔乙方對外承擔的責任。

二、保證金的留置期限為××××年，期間 ，對最終因乙方沒有風險而應當返還甲方的部分(下稱余下保證金)，由乙方按照××××的利率支付給甲方利息;

三、余下保證金的歸還期限為：

四、因本合同發(fā)生爭議的，雙方協商解決，不成時，交由乙方住所地人民法院裁判;

五、本合同經雙方簽章后生效，合同一式二份，每方各執(zhí)一份。

甲方：××市×××房地產開發(fā)有限公司

乙方：×××××房地產開發(fā)有限公司

合同質保金補充協議篇十八

（2017）魯民終1717號

建設工程施工合同糾紛

山東省高級人民法院

當事人

上訴人（原審被告、反訴原告）：青島某電子科技有限公司

被上訴人（原審原告、反訴被告）：某集團有限公司

法院認定

關于涉案工程質量保證金應否扣除的問題。因涉案《建設工程施工合同》被依法認定為無效，青島某電子科技有限公司雖不能按照該合同附件《工程質量缺陷保修書》的約定要求某集團有限公司承擔保修責任，但根據《建設工程質量管理條例》第四十條規(guī)定，某集團有限公司仍應在建筑工程的最低保修期限內承擔法定的保修責任，結合《建設工程質量保證金管理辦法》第二條關于建筑工程質量保證金的規(guī)定，一審判決酌定涉案工程的缺陷責任期為24個月并無不當。……綜上，涉案工程質量保證金元（元×5%）應從涉案欠付工程款中予以扣除。

合同質保金補充協議篇十九

工程名稱：

甲方：

乙方（施工）：

甲乙雙方就工程施工保證金事宜，為明確雙方的責任及權利，經雙方協商簽訂如下協議：

1、就_____________________項目，乙方作為施工單位，_____年____月____日之前將工程施工保證金人民幣共計____________元存入甲方賬戶。甲方收到該保證金后應向乙方出具收條。

2、乙方交存的上述工程施工保證金甲方保證只能用于工程施工期內的工程質量、工程進度、施工安全、民工工資拖欠及工程施工結束后返還乙方，甲方不得挪作他用。

3、工程出現工程質量缺陷問題驗收不合格，經甲方通知后，如乙方接到相關通知書后在約定的時間內不履行修復、返工職責，甲方可委托具有相應資質的單位進行返工修復；實際發(fā)生的費用可以從工程施工保證金中支付甲方委托的單位進行修復后的工程出項工程質量問題由甲方負責，乙方不再承擔責任。

4、工程出現工程進度問題。因乙方造成工期延誤，就延誤的工期乙方以書面形式向甲方提出報告。甲方在收到報告后1周內予以確認后同意延期。乙方不得對原工程設計進行變更，若擅自變更設計導致的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。每延誤一天罰款1000元，超過30天的將沒收全部履約保證金。（除不可抗力的因素外）。

5、乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育并做好安全防護措施，并對他們的安全負責，不得違反施工。因乙方導致的安全事故，由乙方自己承擔相應的責任及費用。

6、乙方不得有層層轉包和無資質承包的出現。不得隨意招用零散工，在建設施工時違規(guī)，為降低成本，互相擠壓勞務費，拖欠工人工資。

7、返還保證金。擅自違規(guī)轉包者將扣除全部保證金；擅自減省工料其所造成損失的金額將與保證金相抵扣；在查驗或驗收不合格，且在通知期限內違規(guī)辦理，其不合格造成的損失、額外費用或懲罰性金額將從保證金中抵扣相等金額。甲方不得擅自挪用、轉移、占有履約的保證金。在約定內完成工程并驗收合格，在約定結算后一次性返還保證金。

本協議一式兩份，甲、乙方各持一份。經雙方簽字蓋章后生效。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

簽訂地點：簽訂日期：

合同質保金補充協議篇二十

甲方：____________________（以下簡稱“甲方”）

乙方：____________________（以下簡稱“乙方”）

根據本項目的工作需要，在雙方__________年__________月__________日簽訂的《____________________》的基礎上簽訂如下補充協議，并互相遵照執(zhí)行，設備增加補充協議范本。

一、設備名稱、數量、型號、用途：

1、甲方租用乙方機械設備用于_________________________。

2、甲方租賃乙方機械設備為：_________________________。

二、設備進場費為_______________元整，但要保證工期滿足__________個月，如果低于__________個月項目部付出場費。

三、中途可以報停，但是報停時間不能超過__________個月。

四、本合同為_______________號補充協議，未明確按原合同執(zhí)行。

五、本補充協議一式__________份，甲方__________份，乙方__________份，自雙方簽字之日起生效，至全部履行完合同內容后自動解除。

甲方（公章）：_________________

乙方（公章）：_________________

______年________月________日

合同質保金補充協議篇二十一

甲方（采購代理機構）：政府采購中心

乙方（供應商）：

為方便乙方參與甲方組織的政府采購項目，簡化投標保證金交納，退還手續(xù)，提高采購效率，依據《_合同法》，《_政府采購法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經協商，在平等自愿的基礎上，就預存保證金的有關事宜達成協議如下：

1、乙方自愿向甲方交納預存保證金壹萬元，作為參加甲方組織的政府采購項目的誠意保證。

2、乙方通過轉帳方式向甲方交納預存保證金。甲方收到乙方預存保證金后，向乙方出具收據并發(fā)放一張_預存保證金卡_。

3、辦理退還預存保證金手續(xù)時，乙方應書面向甲方提出并退回_預存保證金卡_。甲方在確認乙方手續(xù)齊全后，5個工作日內無息以轉帳方式退還預存保證金。預存保證金所孳生的利息全部上繳廣州市財政。

1、除采購文件另有規(guī)定外，_預存保證金卡_作為乙方參與甲方組織的政府采購項目時遞交投標文件的憑證，無須另行交納投標保證金；雙方同意預存款不因乙方參加的具體采購項目所要求的保證金數額的多少而增減。

2、個別特殊或采購金額較大的項目，甲方有權在采購文件中規(guī)定_不接受預存保證金卡_，乙方應按采購文件的規(guī)定另行交納保證金。項目結束后，甲方依法退回該項目保證金。

3、乙方出現國家法律法規(guī)及采購文件約定的不予退還保證金的情形時，甲方依法扣減預存保證金，并上繳廣州市財政。乙方應當在參加下一個政府采購項目之前及時補足，否則，乙方的_預存保證金卡_失效。

4、_預存保證金卡_僅供乙方參與甲方組織的政府采購項目使用，乙方不得轉借，出租，抵押或用于其他用途。

5、甲方必須將預存保證金存放在財政部門批準開設的_保證金專用賬戶_，按國家有關法律法規(guī)進行管理和使用，不得挪作他用。

本協議發(fā)生爭議，由雙方協商或由政府采購監(jiān)管部門調解解決；協商或調解不成，雙方同意向廣州仲裁委員會申請仲裁。

1、本協議自甲乙雙方簽字蓋章并收到預存保證金之日起生效。20xx年2月18日前已發(fā)采購公告的項目，由于未在采購文件中注明相關內容，不適用本協議。

2、在本協議履行期間，甲乙雙方都有權單方面終止協議。乙方可隨時書面提出，要求甲方退還預存保證金，終止協議。甲方提出終止協議，必須提前10個工作日書面通知乙方。退款當日本協議即自行解除。如甲乙雙方均未提出要求終止協議并退還預存保證金，本協議長期有效。

3、在本協議履行期間，如有未盡事宜或遇國家有關法律法規(guī)的變更，雙方可協商修改，補充相關條款。

4、本協議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。

甲方：

（蓋章）

乙方：

（蓋章）

法定代表人：

（簽字或蓋章）

法定代表人：

（簽字或蓋章）

合同質保金補充協議篇二十二

甲方：

乙方：

甲乙雙方就連云港機場室外工程綠化施工及養(yǎng)護訂立本補充協議，綠化工程養(yǎng)護、付款皆參照本協議執(zhí)行，達成協議內容如下：

一、養(yǎng)護 養(yǎng)護期定為2年，自竣工驗收之日起計算。管護期間苗木的所有損失，概由乙方負責。管護期具體要求為：

(1)第一年為正常的保養(yǎng)期：苗木成活率要求達到90%以上，并對枯死及損壞的苗木及時補植到位，勤中耕施肥，勤修剪、勤澆水、勤防治病蟲害，及時對苗木加土扶正，清除綠化地環(huán)境衛(wèi)生及雜草臟物，保證苗木正常旺盛生長和保持環(huán)境整潔美觀。

(2)第二年要求成活率達到100%以上，管理標準與第一年相同，并要求修剪到位，保持形狀，苗木旺盛成長，質量符合要求。種植數與第一年初驗時相符合，若達不到要求，要求管理至達標為止。

(3)乙方應根據實際情況提供現場養(yǎng)護方案，提供養(yǎng)護人員、養(yǎng)護的機械設施、養(yǎng)護用的肥料和藥物、對苗木養(yǎng)護出現問題的進行認定并乙方無條件返工并更補苗木。

(4)甲方按批準后的養(yǎng)護管理方案不定期對養(yǎng)護情況進行抽查，乙方應積極配合，現場工作人員服從甲方單位的制度管理，并與甲方人員協調工作，養(yǎng)護期滿書面通知甲方進行交付驗收。

二、結算辦法

(1)結算采用定額執(zhí)行20xx年江蘇省計價表，下浮率參照如下公式執(zhí)行下浮率=【1-(中標價-不可競爭費-暫定價-預留金)/(招標控制價-不可競爭費-暫定價-預留金)】×100%，如材料價格為甲方、項目管理單位、監(jiān)理單位考察確認價格，則執(zhí)行考察確認價格不下浮。

(2)因現場工程變更較多，工程量按實決算，一切工程計量由監(jiān)理單位現場計量并經項目管理單位及甲方認可后簽發(fā)工程量簽證，竣工圖最終以簽證為繪制的依據且須由監(jiān)理單位、項目管理單位、甲方共同簽字認可，竣工圖是決算的最終依據。

三、綠化付款

(1)綠化工程經竣工驗收后付綠化暫定價的50%。

(2)工程竣工結算后付至綠化結算價的60%。

(3)第一年養(yǎng)護期到期后付綠化結算價的20%。

(4)第二年養(yǎng)護期到期后付綠化結算價的20%。

四、未盡事宜，雙方另行協商。

五、本協議與原施工合同具有同等法律效力，一式肆份，雙方簽字蓋章后即生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

合同質保金補充協議篇二十三

甲方：

乙方：

為保證甲方招投標活動的順利進行，甲乙雙方就交納投標保證金事項，達成一致意見，并簽訂如下條款，以供雙方遵守：

一、乙方自愿報名參加甲方組織的位于重慶市酉陽縣街甲方擬招標酒店的招投標活動，乙方向甲方交納投標保證金人民幣現金萬元（大寫：萬元）。

二、乙方如在競標中中標，甲方應向其簽發(fā)中標確認書，甲方在七日內全額退還投標保證金，并按中國人民銀行同期貸款利率支付資金利息。

三、乙方如在競標中未中標，甲方在七日內全額退還乙方繳納的投標保證金，并支付利息，利息的計算方法如下：

1、如甲方在七日內全額退還保證金，應以乙方繳納的保證金總額為基數，按中國人民銀行同期貸款利率支付利息給乙方。

2、如甲方未在七日內全額退還乙方繳納的投標保證金，甲方應以乙方繳納的保證金總額為基數，并按中國人民銀行同期貸款利率的四倍支付利息給乙方，利隨本清。

四、乙方如在競標中中標后，甲方無正當理由取消乙方的中標資格，甲方應全額退還乙方交納的投標保證金本金，并且甲方還得向乙方支付乙方交納的投標保證金總額的50%，作為違約賠償金。

五、如果甲方組織的招投標活動，在乙方交納保證金后六個月仍未結束，甲方應在六個月期滿的次日，將乙方繳納的保證金全額退還給乙方，并按中國人民銀行同期貸款利率支付利息給乙方。

如果甲方六個月期滿后，沒有全額退還乙方保證金，甲方應以乙方繳納的保證金總額為基數，并按中國人民銀行同期貸款利率的四倍支付利息給乙方，利隨本清。

六、本協議書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。

甲方單位公章：

甲方參加人員：

乙方：

合同質保金補充協議篇二十四

甲方：___________________

乙方：___________________

1、甲乙雙方已于_____年_____月_____日甲乙雙方簽訂的《__________》(合同編號：_______________，以下簡稱“原合同”);

2、經雙方協議一致，同意對原合同中有關等內容進行修改。

為此，雙方簽訂以下補充協議內容，以便雙方遵照執(zhí)行。

1.原合同第_____條修改為：_______________“”。(注：填寫原合同條款號和相應修改后內容。)

2.增加原合同第_____條，即“”。(注填寫原合同條款號和相應增補內容。)

3.原合同附件_____修改為本補充協議附件_____。(注：填寫原合同和修改后的附件編號。)

(注：可根據實際需要增加條款，并調整后面的條款編號。)

4.除本補充協議修改的條款外，原合同的其余條款保持不變，仍然持續(xù)有效;除非雙方另有約定，如本補充協議的條款與原合同條款發(fā)生沖突，以本補充協議的條款為準;本補充協議未約定事項，按照原合同規(guī)定執(zhí)行。

5本補充協議自雙方授權代表簽字并蓋章之日起生效，終止日期與原合同相同。

6.本補充協議一式二份，雙方各執(zhí)一份，每份具同等法律效力。

甲方：___________________

乙方：___________________

______日期：___________________

合同質保金補充協議篇二十五

甲方（采購代理機構）：

乙方（供應商）：

為方便乙方參與甲方組織的政府采購項目，簡化投標保證金交納，退還手續(xù)，提高采購效率，依據《_民法典》，《_政府采購法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經協商，在平等自愿的基礎上，就預存保證金的有關事宜達成協議如下：

第一條預存保證金金額，收取，退還

1.乙方自愿向甲方交納預存保證金壹萬元，作為參加甲方組織的政府采購項目的誠意保證。

2.乙方通過轉帳方式向甲方交納預存保證金。甲方收到乙方預存保證金后，向乙方出具收據并發(fā)放一張_預存保證金卡_.

3.辦理退還預存保證金手續(xù)時，乙方應書面向甲方提出并退回_預存保證金卡_.甲方在確認乙方手續(xù)齊全后，5個工作日內無息以轉帳方式退還預存保證金。預存保證金所孳生的利息全部上繳廣州市財政。

第二條預存保證金的使用和管理

1.除采購文件另有規(guī)定外，_預存保證金卡_作為乙方參與甲方組織的政府采購項目時遞交投標文件的憑證，無須另行交納投標保證金；雙方同意預存款不因乙方參加的具體采購項目所要求的保證金數額的多少而增減。

2.個別特殊或采購金額較大的項目，甲方有權在采購文件中規(guī)定_不接受預存保證金卡_,乙方應按采購文件的規(guī)定另行交納保證金。項目結束后，甲方依法退回該項目保證金。

3.乙方出現國家法律法規(guī)及采購文件約定的不予退還保證金的情形時，甲方依法扣減預存保證金，并上繳廣州市財政。乙方應當在參加下一個政府采購項目之前及時補足，否則，乙方的_預存保證金卡_失效。

4._預存保證金卡_僅供乙方參與甲方組織的政府采購項目使用，乙方不得轉借，出租，抵押或用于其他用途。

5.甲方必須將預存保證金存放在財政部門批準開設的_保證金專用賬戶_,按國家有關法律法規(guī)進行管理和使用，不得挪作他用。

第三條爭議解決方式

本協議發(fā)生爭議，由雙方協商或由政府采購監(jiān)管部門調解解決；協商或調解不成，雙方同意向廣州仲裁委員會申請仲裁。

第四條協議生效和期限

1.本協議自甲乙雙方簽字蓋章并收到預存保證金之日起生效。xx年2月18日前已發(fā)采購公告的項目，由于未在采購文件中注明相關內容，不適用本協議。

2.在本協議履行期間，甲乙雙方都有權單方面終止協議。乙方可隨時書面提出，要求甲方退還預存保證金，終止協議。甲方提出終止協議，必須提前10個工作日書面通知乙方。退款當日本協議即自行解除。如甲乙雙方均未提出要求終止協議并退還預存保證金，本協議長期有效。

3.在本協議履行期間，如有未盡事宜或遇國家有關法律法規(guī)的變更，雙方可協商修改，補充相關條款。

4.本協議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。

甲方：

（蓋章）

乙方：

（蓋章）

法定代表人：

（簽字或蓋章）

法定代表人：

（簽字或蓋章）

地址：

合同質保金補充協議篇二十六

甲方：××市×房地產開發(fā)有限公司法定代表人：

住所地：

乙方：×房地產開發(fā)有限公司法定代表人：

住所地：××市路

甲乙雙方此前共同參與了合作開發(fā)××市××街以北地塊的項目，并參與簽訂了相關的合同文本。為保障乙方的權利，雙方經過協商，達成本合同：

一、甲方同意在本合同簽訂當日向乙方交付×萬元人民幣的保證金，用以保證乙方在上述合作項目過程中對合作項目的借款利息和收益的收取沒有任何法律風險、在上述合作過程中不會承擔任何法律責任。

否則，一旦出現乙方因此而承擔民事、行政等法律責任的，甲方同意乙方以上述保證金先行處理。如出現保證金不足時，則甲方繼續(xù)愿意承擔乙方對外承擔的責任。

二、保證金的留置期限為×年，期間，對最終因乙方沒有風險而應當返還甲方的部分（下稱余下保證金），由乙方按照利率支付給甲方利息；

三、余下保證金的歸還期限為：

四、因本合同發(fā)生爭議的，雙方協商解決，不成時，交由乙方住所地人民法院裁判；

五、本合同經雙方簽章后生效，合同一式二份，每方各執(zhí)一份。

甲方：××市×房地產開發(fā)有限公司

乙方：×房地產開發(fā)有限公司

合同質保金補充協議篇二十七

出租人（甲方）：

承租人（乙方）：

保管人（第三方）：北京市市場協會

根據《_合同法》、《_民法典》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，三方就編號為▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁的《北京市市場場地租賃合同》（簡稱《租賃合同》）保證金的具體事宜經協商達成補充協議如下：

第一條保證金的管理

保證金由甲、乙雙方共同委托的第三方（北京市市場協會）管理，并計取銀行同期活期存款利息。

第二條乙方保證金

自本合同簽訂之日起▁▁▁日內，乙方（是/否）應支付《租賃合同》約定租金總額▁

▁▁%計▁▁▁▁▁▁元的保證金，作為履行合同和提供商品服務質量的擔保。

第三條乙方保證金按下列第▁▁種方式支付：

1、由甲方轉交第三方的，甲方應向乙方開具收據并出具第三方的收款憑據。

2、乙方直接支付第三方的，乙方應向甲方出具第三方的收款憑據。

第四條乙方保證金應用于以下第▁▁▁▁▁▁▁▁種情況：

1、《租賃合同》終止后因乙方的商品、服務存在缺陷導致顧客投訴、索賠經確認屬于乙方責任的，甲方應從乙方的保證金及利息扣除相應的費用補償顧客或承擔先行賠償責任，保證金及利息不足以彌補甲方為此支出的費用的，甲方有權向乙方追償。

2、《租賃合同》履行期間因乙方的商品、服務存在缺陷導致顧客投訴、索賠經確認屬于乙方責任的，甲方有權從乙方的保證金及利息扣除相應的費用補償顧客或承擔先行賠償責任，保證金及利息不足以彌補甲方為此支出的費用的，甲方有權向乙方追償。

3、乙方因自身原因未經甲方同意擅自解除合同的，乙方的保證金及利息不予返還。

4、《租賃合同》終止后乙方拖欠稅費或行政管理機關罰沒款的，甲方有權使用乙方保證金及利息進行支付。

第五條在租賃期限內甲方按照本合同第四條第二款的約定使用乙方保證金及利息的，必須提前▁▁日書面通知乙方。在《租賃合同》終止后甲方按照約定使用乙方保證金及利息的，應保存好相關憑證。

第六條乙方保證金的補足

在租賃期限內使用乙方保證金的，乙方應在使用后▁▁▁日內將保證金補足，補足方式同本合同第三條的約定。

第七條乙方保證金的返還

《租賃合同》終止后▁▁日內，如甲方確認乙方無本合同第四條約定之情況的，保證金及利息應全額返還乙方。

第八條乙方逾期▁▁▁日未支付保證金或補足保證金的，甲方有權解除《租賃合同》。

第九條甲方保證金支付方式

甲方在市場內收取租戶保證金的，應采取市場整體一次性支付的方式支付對應保證金，數額為市場當年租金總額的▁▁▁%（2-5%），以作為履行合同的擔保。

甲方保證金應于每年▁▁▁月▁▁▁日前向第三方支付，甲方保證金使用后，應于▁▁▁日內補足。新設立的市場應于開業(yè)后三個月內向第三方支付保證金。

第十條甲方保證金應用于以下情況：

1、甲方因自身原因擅自解除合同的，應支付給乙方與乙方交納的保證金及利息等額的保證金。

第十一條第三方的權利義務

1、妥善保管甲、乙雙方支付的保證金，保證金應存入指定銀行的指定帳戶，不得轉存、隱匿。

2、確認保證金按照本合同約定的事由支取，不得挪作他用。

3、收取保證金應開具合法、規(guī)范的收款憑據。

第十二條爭議解決方式

本合同項下發(fā)生的爭議，三方協商解決或申請有關部門調解解決，協商或調解解決不成的，按下列第▁▁▁種方式解決（只能選擇一種）：

1、提交北京仲裁委員會仲裁；

2、依法向▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁人民法院起訴。

第十三條其他約定事項

第十四條本合同一式▁▁份，甲方▁▁份，乙方▁▁份，第三方▁▁份，▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

第十五條本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方（章）：乙方（章）：

住所：住所：

營業(yè)執(zhí)照號碼：營業(yè)執(zhí)照號碼：

市場登記證號碼：身份證號碼：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

第三方（章）：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

指定銀行：

指定帳號：

簽訂時間：

簽訂地點：

合同質保金補充協議篇二十八

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

甲乙雙方根據《_合同法》和《建筑法》及其它相關法律、法規(guī)規(guī)定，結合蘆醫(yī)廟商貿新村開發(fā)具體狀況，為加快新農村建設進度經雙方協商一致，訂立本補充協議。補充協議如下：

1、甲方自建開發(fā)的50畝土地，現正在建設的房屋由甲方負責建設完工，剩余的未建房屋由乙方組織建設。

2、甲方負責帶給給乙方施工圖，乙方按甲方帶給的圖紙按甲方要求施工。

3、乙方對50畝自建內的剩余房屋分期進行施工，乙方每施工完一期，按成本價給甲方，由甲方銷售給本村村民，施工完成一個月內把房款交予乙方。超過一個月按建筑面積每平方米650元的價格計算總房款，并從房屋竣工起第二個月內計算利息（按一分計息）。

4、房屋竣工時光及標準

5、乙方施工成本價暫按 元每平方米計。

6、乙方施工完成的自建區(qū)房屋，不管甲方或乙方誰對外銷售均由甲方出具相關的產權文書。

7、自建小區(qū)內的市政配套設施，由甲方負責完成。

8、如小區(qū)基礎設施配套完成甲方還沒有按合同給乙方價款乙方有權對外銷售價格由乙方定，產權文書由甲方出具。

9、本補充協議與甲乙雙方之前簽定的合同相輔相成，如有抵觸，以本補充協議為準。

10、本補充協議如有未盡事宜，雙方協商解決。

11、本補充協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：

乙方：

簽訂日期：20xx年xx月xx日

合同質保金補充協議篇二十九

甲方：_________

乙方：_________

根據《_________》的有關規(guī)定，甲乙雙方共同簽訂如下協議：

四、乙方對用戶名及登錄密碼、標書下載密碼的保密負有全部責任，因密碼被盜用引起的糾紛甲方概不負責。

五、乙方如發(fā)生《_________》或者國家法律、法規(guī)所禁止的行為，甲方將按有關規(guī)定進行相應處罰。

六、供應商應交付的保證金數額暫定為人民幣_________元整，甲方有權根據有關情況作相應調整。

七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同質保金補充協議篇三十

甲方(建設單位)：

乙方(施工單位)：

根據《_合同法》、《_建筑法》及其他相關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方平等、自愿、協商一致的基礎上，就遼寧省安全技術服務中心20xx年綠化工程施工事宜，特簽定本補充協議，本協議作為遼寧省安全技術服務中心20xx年綠化工程施工合同(以下簡稱原合同)的補充，雙方愿共同遵守。原合同中沒有提到的內容或提到但不全面的內容以本補充協議為準，若原合同中具體條款內容與本補充協議有矛盾之處，以本補充協議為準。

第一條 工程概況

工程名稱：遼寧省安全技術服務中心20xx年綠化工程合同工期：天數 35天。

第二條補充合同價款154，

工程增量總價固定包死，所有現場變更及簽證不再調整。

第三條 付款方式

原合同價款與補充合同價款合計：壹拾柒萬陸仟柒佰零玖元柒角柒分﹙小寫￥﹚，工程全部完工后，經甲方驗收合格后，累計支付乙方全部款項的95%﹙小寫￥﹚，甲方預留5%﹙小寫￥8835﹚工程質量保證金。20xx年6月底工程無質量問題甲方付給乙方質量保證金。

第四條

1.甲方根據工程量清單扣除乙方種植未確定成活樹木工程款，乙方根據樹木種植成活情況在秋季或第二年春季進行補植，補植成活甲方驗收合格后，甲方付給乙方扣留工程款，并扣留20%質保金。乙方無償負責補植樹木養(yǎng)護一年。

2.本合同自雙方簽字并蓋公章之日起生效，至雙方義務履行完畢之日止。

3.本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，四份均具有同等法律效力。

4.因履行本協議產生的糾紛，雙方應本著平等的原則協商解決，協商不成 雙方同意向甲方所在地有管轄權的法院提起起訴。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

合同質保金補充協議篇

甲方：

乙方：

甲乙雙方經協商一致，就甲方位于房屋裝修合同的有關條款達成補充協議如下，本協議與裝修合同不一致的，以本協議為準：

一、標的房屋的裝修工程款甲方分四期支付，具體支付細則如下：

1、首期工程款為預算工程款的30%，甲方于裝修合同簽訂之日支付給乙方;

2、第二期工程款為預算工程款的30%，甲方于水電項目施工前支付給乙方;

3、第三期工程款為預算工程款的30%，甲方于墻漆項目施工前支付給乙方;

4、第四期工程款為工程實際結算總額減去甲方已支付工程款的余額，甲方須在施工完畢后經甲乙雙方驗收合格之日起計算一個月內支付;但如果在此期間，裝修工程因乙方施工質量之原因發(fā)生問題的，乙方應及時予以解決，甲方在乙方妥善解決裝修工程問題后支付剩余工程款。

二、標的房屋墻漆顏色在兩種以下(含兩種)的，不另增加工程款;如果墻漆顏色超過兩種的，超過部分按裝修合同的約定增加相應工程款。

三、乙方鋪設地磚應按安全使用之標準進行施工，水泥沙漿層厚度不應少于3厘米，如按工程實際施工需要水泥沙漿厚度超過3厘米的，不另增加工程款。

四、乙方應保證裝修合同的預算金額已包括正常施工之費用，如在施工過程中按工程驗收標準而需在預算項目外增加工程項目的，所增加的項目和價格由甲乙雙方共同確定。甲乙雙方如在裝修合同預算工程量之外增加需計算工程款的施工項目的，所增加的工程項目及價格應由雙方簽名確認。如乙方未經甲方同意增加施工項目的，甲方有權就乙方單方增加的施工項目部分不予支付工程款。

五、乙方承諾在甲方付清所有工程款后，向甲方贈送科龍牌小一匹分體式空調機一臺。

六、在施工過程中，如甲乙雙方遇到裝修合同及本補充協議未約定的情況而產生爭議時，雙方以公平為原則按照相關法律法規(guī)解決。

七、本補充協議一式兩份，由甲、乙雙方各持一份。

甲方：

乙方(蓋章)

20xx年xx月xx日