在生活中，越來越多人會去使用協(xié)議，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

廣告標牌制作合同篇一

7.1?承攬方在標識制作實施過程中不得使用非國家標準的材料、設備或使用不符合質(zhì)量要求的材料、設備，如有使用，承攬方應按照加工方的要求立即更換，并且發(fā)生的材料和設備的費用由加工方在合同總價款中扣除，不予支付，如因此對標識制作實施造成延期或者其他損失的均由承攬方負責。

7.2?承攬方向加工方承諾按照經(jīng)加工方確認過的設計圖紙進行制作和安裝施工。按照約定日期竣工，并承擔標識制作質(zhì)量保證責任。且未經(jīng)加工方同意，承攬方不得擅自將本合同標識制作向任何第三方轉包或者全部分包。在標識制作實施、竣工及修補質(zhì)量缺陷的過程中，承攬方應當遵守所有適用的安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)章、制度、標準，遵守安全施工的規(guī)定；應當采取必要和適當?shù)拇胧?，保持現(xiàn)場和標識制作的井然有序和安全可靠，以免發(fā)生安全事故，并承擔因自身安全措施不當所造成事故的責任和費用；設置必要的防護與警示牌，保證鄰近地區(qū)人員和財物的安全；配備必要的安全生產(chǎn)和勞動保護措施，加強對施工人員的安全教育。承攬方負責對施工過程中的人員和財物的安全負責，如果在標識制作實施、竣工及修補質(zhì)量缺陷的過程中，出現(xiàn)安全事故導致的人員損傷、財產(chǎn)損失，由承攬方負責出面解決并承擔全部的賠償責任，如造成標識制作工期延誤的，承攬方并應承擔逾期交付標識制作的違約責任。

7.3?承攬方應嚴格按照標準、規(guī)范和設計要求執(zhí)行安裝標識制作，隨時接受加工方委派的代表的檢查查驗，為檢查查驗提供便利條件。如果檢查、檢測、檢驗的結果表明，材料、設計或者工藝有缺陷或不符合本合同的約定，加工方有權拒收此材料、設計或工藝，承攬方應當立即修復上述缺陷并保證其符合合同文件的約定。

7.4?承攬方應保證標識制作質(zhì)量達到國家或專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件。如實施的標識制作達不到本合同約定的質(zhì)量要求，加工方可隨時要求承攬方返工，承攬方應在加工方要求的時間內(nèi)完成并承擔返工費用，工期不予順延。

7.5?承攬方在標識制作實施完畢后，加工方????日內(nèi)安排與承攬方共同進行標識制作驗收。如驗收不合格的，承攬方應在加工方要求的時限內(nèi)完成修復工作，并承擔逾期交付的違約責任，給加工方造成其他損失的，承攬方并應賠償。

7.6?承攬方負責實施的標識制作通過加工方的驗收且加工方同意支付費用的，不免除承攬方對于項目標識制作的質(zhì)量保證責任。承攬方保證交付的標識制作符合標識制作所要求的技術規(guī)范、質(zhì)量標準，如標識制作出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，承攬方應負責修復并承擔全部責任。如因承攬方實施的標識制作質(zhì)量不合格導致安全事故，對于所造成的人身、財產(chǎn)損失，承攬方應承擔全部的賠償責任。如果加工方因承攬方實施的不合格的標識制作而遭受任何損失的，承攬方應向加工方進行賠償使加工方免遭損失。

7.7?如承攬方和加工方對實施的標識制作質(zhì)量有爭議的，雙方共同委托一家質(zhì)量鑒定機構進行鑒定，如果鑒定結論認定承攬方實施的標識制作存在質(zhì)量問題或者不能達到本合同約定標準，則鑒定費用由承攬方承擔，否則鑒定費用由雙方分擔。

7.8??標識設計元素由加工方提供，如涉及工業(yè)產(chǎn)權、知識產(chǎn)權、版權、使用權、肖像權等相關法律問題其責任由加工方承擔，承攬方不當使用的除外。在標識制作安裝完成之后，承攬方應將加工方提供的資料全部返還加工方，不得留存任何形式的復本，承攬方亦不得將加工方提供的資料內(nèi)容用于本合同以外的任何用途。承攬方制作完成的標識，其知識產(chǎn)權以及畫面載體的所有權歸屬于加工方所有。

7.9?承攬方保證其具備完成本合同項下工作內(nèi)容（包括但不限于標識制作、安裝等）的資質(zhì)和條件。

廣告標牌制作合同篇二

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平

等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)過充分協(xié)商，就小區(qū)標識標牌制作、安裝事項雙方簽訂本合同，雙方需共同遵守。

一、工程概況：

1、工程名稱：小區(qū)標識標牌制作、安裝

2、安裝地點：小區(qū)

3、承包方式：包工包料承包施工

二、承包范圍：

三、產(chǎn)品、數(shù)量、價格(表中未能列盡的，可以另行附表，但須經(jīng)雙方蓋章確認)

制作項目明細詳見：①附件一：《一期標識標牌款式圖紙》、②

附件二：《一期標識標牌制作報價清單》。

所有材質(zhì)和價格以報價單為準。

四、價格：

價格以人民幣計算，貨物的價格包含制作、運輸、安裝及發(fā)票的費用。

合同

總金額(含制作、含運輸、含稅價、含安裝等一切費用)：元整(人民幣大寫：元整)。

該承包價不含增補部份。

詳見：附件二：《一期標識標牌制作報價清單》。

五、質(zhì)量要求、技術標準、服務承諾：

1、質(zhì)量要求、技術標準：按雙方確認圖紙檢驗標準執(zhí)行。

乙方必須嚴格按照

甲、乙雙方認可的施工圖紙及行業(yè)相關工藝要求標準制作施工。

非人為和不可抗拒的自然因素除外，質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)退皮、變形、脫落、

等質(zhì)量問題乙方負責24小時內(nèi)免費維修(人為或甲方原因造成損壞的不

在保修范圍之內(nèi))。

在保修期內(nèi)乙方必須在接到甲方的書面通知后的貳個

工作日(含法定節(jié)假日)內(nèi)對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行免費維修，否則視為違約。

若乙方拖延，則甲方可另委托他人維修、更換、費用由乙方承擔，保修期滿后維修服務僅收工本費。

六、交貨時間、地點和方式：

1、交貨地點：甲方指定的地點，由甲乙雙方在交貨現(xiàn)場清點貨物，經(jīng)清點

無誤后乙方按甲方指定位置進行安裝。

2、交貨、安裝時間：乙方應于

并于年月日前合格安裝到位。

3、工程變更注意事項：

①乙方對于標牌制作工程若有變動應及時以書面形式通知甲方，否則造成的損失由乙方承擔。

②乙方接到通知后沒有及時響應，而造成的工程進度的拖延，應由乙方承擔該損失。

七、驗收標準、方法：

尺寸、工藝;所有絲印、烤漆色按照甲方提供的色標編號為基準的驗收標準執(zhí)行。

2、驗收方法：貨到現(xiàn)場后甲方開始驗收，對工藝和材質(zhì)進行核實，驗收完

成后乙方開始安裝，并在送貨單上簽字確認。

八、付款方式：

1、工程結算：標識標牌制作以現(xiàn)場實際工程量為準，同時須有甲方簽字確認。

2、付款階段如下：

①合同簽定后甲方向乙方支付合同總價的30%做為工程預付款即人民幣：

元整(￥元整)。

③質(zhì)保金：預留合同總價的5%即人民幣：角整(￥元整)。

做為工程維護質(zhì)保金，質(zhì)保期一年后無質(zhì)量問題甲方在10個工作日內(nèi)向乙方付清質(zhì)保金(扣除乙方相關責任款項后支付)。

款按實際總額另行核算。

九、甲方責任：

1、負責組織對標牌的驗收，指定安放地點。

2、負責對乙方提供圖紙審核及簽字確認。

3、負責按照合同付款方式支付貨款。

十、乙方責任：

1、乙方負責材料的采購、供應和保管，保證采購的材料規(guī)格、品質(zhì)達到合

同的要求;

3、乙方自備施工用的一切工具及設備;

4、乙方要認真組織并按要求施工，確保工程質(zhì)量。

,服從甲方現(xiàn)場指揮，維

護現(xiàn)場整潔，及時清運垃圾;

5、乙方確保施工作業(yè)扎實、規(guī)范、質(zhì)量過硬。

如因質(zhì)量原因造成的返工，返

工費由乙方承擔;

6、乙方場安裝標牌標識時，施工中的施工人員自身安全及他人的安全由

乙方負責。

乙方在制作、安裝過程中應嚴格遵守相關安全,如乙方在制作、安裝過程中違反安全要求所發(fā)生設備、人身事故,乙方負全責,甲方不負任何直接和間接責任。

施工過程中如因乙方原因造成業(yè)主的財產(chǎn)、物品受損，由乙方負責賠償。

十一、違約金和違約責任：

定，否則，違約方承擔違約責任。

方，直至費用扣完為止。

由此產(chǎn)生的一切責任由乙方自負。

的型號、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量不符合合同的約定或貨物受損、短缺等情況視

為違約，雙方應列出清單，所造成的損失由乙方全部承擔。

甲方概不負責。

同時乙方負責于兩天內(nèi)補足或更換安裝到位。

違約金支付給對方。

因擅自解除合同，使雙方造成的實際損失超過違約金的，按實際損失數(shù)額賠償。

十二、解決糾紛：

1、雙方如發(fā)生爭議，本著友好合作的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權向合同工程所在地人民法院提起訴訟。

十三、其他：

1、雙方確認的圖紙及合同附件：合同附件均需雙方蓋章認可，附件一：

一期標識標牌款式圖紙(由甲方審核簽字，并作為交貨驗收依據(jù)之一)。

應視為合同的一部分，與合同正本具同等到法律效力。

2、本合同未盡宜的地方，需雙方協(xié)商，可訂立補充條款或簽訂補充協(xié)議，

補充條款、補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同共4頁，一式貳份，均具同等法律效力。

甲、乙雙方各執(zhí)壹份，合

同自雙方蓋章之日起立即生效。

甲方簽字、蓋章：乙方簽字、蓋章：

簽約日期：年月日簽約日期：年月日

廣告標牌制作合同篇三

5.1?合同總價款：????????元整（小寫：￥????元整）。

備注：本合同為固定總價合同，固定總價組成詳見附件一：標識制作量清單。

5.2?付款方式：

（2）標識制作總價款的????%作為質(zhì)量保證金（以下簡稱“質(zhì)保金”），加工方在質(zhì)保期（本合同規(guī)定為????年）滿以后的????日內(nèi)，向承攬方一次性付清，質(zhì)保金不計任何利息。如在質(zhì)保期內(nèi)存在質(zhì)量問題需要維修或更換的，而承攬方未能及時響應的，直接扣除質(zhì)保金支付，不足以彌補加工方損失的，由承攬方補足。

5.3?加工方向承攬方承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款。

廣告標牌制作合同篇四

住址：

法定代表人：

傳真：

乙方：

住址：

法定代表人：

傳真：

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《_合同法》、《_廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬廣告牌（以下簡稱廣告牌）的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。

1、廣告牌規(guī)格：__________________________________。

2、材質(zhì)：__________________________________。

3、要求：__________________________________。

安裝地點：__________________________________。

1、廣告牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣__________元，大寫______________________________元整。

2、支付方式：__________________________________。

（1）合同簽訂時甲方預付百分之__________工程款。

（2）制作安裝完成后，經(jīng)甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起__________天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。

2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。

1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關費用。

2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。

3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、負責施工現(xiàn)場的樹木、花、草可以移動。

6、按本合同規(guī)定結算廣告牌的制作、安裝費用。

乙方：

1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。

3、乙方對設計的作品享有著作權。

1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。

2、工程質(zhì)量驗收以國家鋼結構施工標準為依據(jù)，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。

1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之__________計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2、乙方如無正當理由未能按本合同規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之__________作為違約金。

3、乙方應保證工程質(zhì)量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。

4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

1、在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產(chǎn)損害，均與甲方無關。

2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目鋼體質(zhì)保__________年。人為損毀乙方不負責保修。

2、保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進行維修。

法定代表人簽字：

乙方：

法定代表人簽字：

廣告標牌制作合同篇五

甲方： （以下簡稱甲方）

乙方： （以下簡稱乙方）

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關細則規(guī)定，結合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。

一、項目名稱和地點

1、項目名稱： 型廣告塔n座

2、工程地點：

二、工程內(nèi)容：

1、依據(jù)甲乙雙方確認的xxxxxxx《》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍xx漆（xxx色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《xxxxxxxx》型廣告塔n座。

2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝……面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）

三、承包方式和造價：

本項目由甲方以包工包料方式委托

乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工……

四、工程價款支付、結算方式：

付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的xx%，計人民幣xxxx元（大寫：xxxx元整）；鋼結構配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的xx%，計人民幣xxxx元（大寫：xxxxx元整）；之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價xxxx元（大寫：xxxxx元整）的xxx%；合計人民幣xxx元（大寫：xxx元整）n座廣告塔共計xxxx元（大寫：xxxxx元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣xxxx元（大寫：xxxx元整），滿一年后七天內(nèi)，甲方負責與乙方結清余款。

五、 工程期限為 n天，其中加工配件n天，運輸n天，安裝n天。

六、雙方責任

·廣告制作合同 ·小區(qū)廣告合同 ·電梯廣告租賃合同 ·廣告刊登合同

（一）甲方責任

1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人x元計，工期相應順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。

3、原材料

堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。

（二）乙方責任

kn/㎡（抗風設計值為n級）廣告塔質(zhì)保期為n年，保修期為n年，在質(zhì)保期如因鋼結構配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。

2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的x%賠償甲方損失。

司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。

） ；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。

6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。

七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

八、附件：

《xxx鋼結構廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》

附則：

（一）合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。

（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

（三）經(jīng)甲方確認后的`設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。

148：2003、xx省工程建設標準《xxxxxxx》xxxx.驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。

（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

甲方代表人簽字： 乙方代表人簽字：

（蓋章） （蓋章）

年 月 日 年 月 日

廣告標牌制作合同篇六

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關細則規(guī)定，結合廣告標牌產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。

1、廣告標牌項目名稱：型廣告標牌塔n座

2、工程地點：

1、依據(jù)甲乙雙方確認的xxxxxxx《》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍xx漆（xxx色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《xxxxxxxx》型廣告標牌塔n座。

2、乙方負責廣告標牌塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝……面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）

付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的xx%，計人民幣xxxx元（大寫：xxxx元整）；鋼結構配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的xx%，計人民幣xxxx元（大寫：xxxxx元整）；之后每個廣告標牌塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告標牌塔網(wǎng)架部分總造價xxxx元（大寫：xxxxx元整）的xxx%；合計人民幣xxx元（大寫：xxx元整）n座廣告標牌塔共計xxxx元（大寫：xxxxx元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣xxxx元（大寫：xxxx元整），滿一年后七天內(nèi)，甲方負責與乙方結清余款。

為n天，其中加工配件n天，運輸n天，安裝n天。

（一）甲方責任

1、甲方負責廣告標牌塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人x元計，工期相應順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權對該廣告標牌塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。

（二）乙方責任

1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的廣告標牌項目內(nèi)容，并確保廣告標牌塔（牌）結構安全性。廣告標牌牌設計基本風壓為kn/㎡（抗風設計值為n級）廣告標牌塔質(zhì)保期為n年，保修期為n年，在質(zhì)保期如因鋼結構配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告標牌牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告標牌牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告標牌塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。

2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的x%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方法部門追究其法律責任。

4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。

5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。

6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告標牌塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。

如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

《xxx鋼結構廣告標牌塔主體安裝質(zhì)量驗收表》

附則：

（一）合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。

（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

（三）經(jīng)甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。

（四）本合同附廣告標牌塔驗收標準，該標準依據(jù)中國工程建設標準化協(xié)會標準《戶外廣告標牌設施鋼結構技術規(guī)程》、xx省工程建設標準《xxxxxxx》xxxx.驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。

（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：

（蓋章）（蓋章）

年月日年月日